Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе icon

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе





НазваниеИнструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе
страница4/4
Дата14.02.2013
Размер0.96 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4
^

Раздел 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА



1. Нижеследующие конкретные условия проведения открытого аукциона в электронной форме, указанные в разделе «Информационная карта», являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.

2. В случае противоречия между положениями раздела «Инструкция для участников размещения заказа» и положениями раздела «Информационная карта» последняя имеет преобладающую силу.




п/п

Содержание

1.

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме


Номер документации об аукционе: Приказ № 95-о от 04.09.2012 г.

2.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru


Официальный сайт РФ: http://www.zakupki.gov.ru


3.

Наименование заказчика: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника №1»

ИНН 7801161193

КПП 780101001


^ Место нахождения и почтовый адрес: 199406, г.Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 30


Контактная информация: Должностное лицо заказчика, ответственное за работу по общим запросам Участников, связанным с документаций об аукционе:

^ Брылева Маргарита Александровна

Конт.телефон: (812) 355-79-79

pstomd1@zdrav.spb.ru

Должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом договора:

Зорькин Игорь Евгеньевич

Конт. Телефон (812) 356-92-08

pstomd1@zdrav.spb.ru


4.

^ Предмет гражданско-правового договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, указываемых услуг: Поставка оборудования для зуботехнической лаборатории для нужд СПб ГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника №1» в 2012 году.

5.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

в соответствии с Техническим заданием (раздел № 3) и проектом договора (раздел № 4)

6.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 18.10.2012 г., 09:00 (время московское)

7.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:

19.10.2012 г.

8.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2012 г.

9.

Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение документации об аукционе в электронной форме: не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе

10.

Шаг аукциона: от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

11.

Начальная (максимальная) цена договора: 275 779,81 рублей

12.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2011 г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

13.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: обоснование начальной (максимальной) цены договора дано в Техническом задании (раздел № 3)

14.

Порядок формирования цены договора: Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих оплате в соответствии с Техническим заданием (раздел № 3) и проектом договора (раздел № 4)

15.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с Техническим заданием (раздел № 3) и проектом договора (раздел № 4)

16.

^ Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации

17.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

18.

Преференции: не предусмотрены

19.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 1 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 757,80 рублей.

20.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 27 577,98 рублей.

Обеспечение исполнения договора предоставляется до заключения договора.

Документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом договора в течение шести дней со дня получения проекта договора.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

Если Участником аукциона, с которым заключается договора, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется.


В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств, на счет заказчика:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника №1»,

ИНН 7801161193, КПП 780101001

р/сч 40302810200210000105

в филиале «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030766

к/сч 30101810400000000766

В платежном поручении необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора (указать предмет договора «Поставка стерилизационного оборудования») НДС не облагается».


Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на весь объем предусмотренных договором обязательств.

Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику по договору в срок, не превышающий 20 рабочих дней после полного исполнения им обязательств по договору.


21.

^ Размер обеспечения гарантий поставщика на медицинское оборудование, срок и порядок его предоставления: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 13 788,99 рублей.

Предоставление обеспечения гарантии поставщика производится вместе с товаром.

Обеспечение гарантий поставщика на оборудование может быть представлено в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).


В случае если обеспечение гарантии поставщика представляется в виде залога денежных средств, поставщик, с которым заключен договор, перечисляет сумму залога денежных средств, на счет заказчика:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника №1»,

ИНН 7801161193, КПП 780101001

р/сч 40302810200210000105

в филиале «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030766

к/сч 30101810400000000766

В платежном поручении необходимо указать: «Обеспечение гарантии поставщика (указать предмет договора «Поставка стерилизационного оборудования») НДС не облагается».



22.

Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора: в соответствии с Техническим заданием (раздел № 3) и проектом договора (раздел № 4)

23.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: соответствующие требования указаны в Техническом задании (Раздел №3).

24.

Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении: в соответствии с Техническим заданием (Раздел № 3) и Проектом договора (Раздел № 4).

25.

Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам: в соответствии с Техническим заданием (Раздел № 3) и Проектом договора (Раздел № 4).

26.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: в соответствии с Техническим заданием (Раздел № 3) и Проектом договора (Раздел № 4).

27.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ: в соответствии с Техническим заданием (Раздел № 3) и Проектом договора (Раздел № 4).

28.

Требования к участникам размещения заказа:

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято;

4) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участнике размещения заказа.

29.

Требования к участникам, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ: в соответствии с Техническим заданием (Раздел № 3).

30.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указаний на товарный знак (см. Раздел № 5 «Предложение на поставку товара»).

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

31.

Язык заявки на участие в аукционе: русский



Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Техническое задание

на поставку стерилизационного оборудования


1. Предмет аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора


1.1. Предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме является право заключения гражданско-правового договора на Поставку оборудования для зуботехнической лаборатории в СПб ГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2012 году

1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 275 779,81 рублей.

1.3. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующие предмету аукциона: 3311322: Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое


^ 2. Цели и правовое основание для осуществления поставки


2.1. Целью данной закупки является: оказание стоматологической медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга с соблюдением действующих нормативных документов.

2.2. Поставляемая продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.


^ 3. Источник финансирования государственного заказа

Санкт-Петербурга

Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2011№ 658-120 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", целевая статья 4690093 «Расходы на приобретение оборудования для оснащения учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования», код подраздела 0909, код вида расходов 612, код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».


^ 4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг


4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», в соответствии с «Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга», утверждённой распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 года № 45-р.

4.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный товар производится на основании Акта ввода в эксплуатацию оборудования, счетов, счетов-фактур и накладных, подписанными уполномоченными представителями сторон, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в течении 45 календарных дней.

4.3. Авансирование: без авансирования.


^ 5. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара,


5.1. Поставка товара производится по адресу: Россия, 199406, г.Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.30 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника № 1»

5.2. Срок поставки товара – с 05.11.2012 г. по 18.11.2012 г.

5.3. При поставке, монтаже и наладке Товара Поставщик обязан обеспечить безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества Потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса поставки Товара (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

5.4. Во время поставки, монтажа и наладки Товара Поставщик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.


^ 6. Порядок формирования цены договора


6.1. Начальная (максимальная) цена договора рассчитана заказчиком в соответствии с требованиям пункта 5 Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на поставку товаров для государственных нужд Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2009 N 257-р «Об утверждении методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на поставку товаров для государственных нужд Санкт-Петербурга» (на основании данных Реестра цен на основные товары, работы и услуги для государственных заказчиков Санкт-Петербурга, выпускаемого Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»; на основании данных мониторинга цен, проведенного заказчиком.

6.2. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных, расходов на монтажные и сборочные работы (включая комплектацию фурнитурой для крепления) в соответствующем помещении Заказчика, расходов по уборке и вывозу упаковочного материала, расходов на установку, подключение, настройку, обучение персонала заказчика пользованию Товаром, а также расходы на обслуживание товара в гарантийный срок.

6.3. Источником информации для формирования начальной (максимальной) цены контракта является:

6.3.1. Мониторинг цен, выполненный СПБ ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» на основании запроса - Таблица № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1

№ п/п

Наименование товара

Кол-во

Ед.

измер.

Цена

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

Прибор WAPO-EX, Wasserman

1

шт

215 071,27

215 071,27

2

Микромотор зуботехнический с наконечником MARATHON MULTI BM50M

1

шт

24 572,71

24 572,71


6.3.2. Самостоятельный мониторинг цен.

Выполнен на основании ценовых предложений, содержащихся на официальных сайтах следующих компаний: «Альдера», г.Москва, www.aldera.ru; ООО «Дента-Маркет», г.Екатеринбург, www.denta-market.ru.

Итоговые данные самостоятельного мониторинга содержатся в Таблице № 2 настоящего Технического задания.


Таблица № 2

№ п/п

Наименование

продукции

Кол-во

Ед.

Измер.

Предложение № 1

www.aldera.ru

Предложение № 2

www.denta-market.ru

Средняя цена

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Аппарат для полимеризации S-U- ACRYLMAT, Schuler Dental

1

шт

14 967,00

13 100,00

14 002,42

14 002,42

2

Пресс зуботехнический для обжима пластмасс

PI.88.00, OMEC

1

шт

21 870,00

22 400,00

22 133,41

22 133,41


В связи с наличием двух коммерческих предложений, средняя цена единицы услуги определяется по формуле:

,

где: Цед.т.– цена услуги,

Ц1, Ц2 – цена единицы услуги, зарегистрированная у первого и второго поставщика услуги соответственно.

6.4. Валютой, используемой для формирования цены договора, является российский рубль.

6.5. Итоговый расчет начальной (максимальной) цены договора содержится в Таблице № 3 настоящего Технического задания.


Таблица № 3

№ п/п

Наименование товара

Кол-во

Ед.

измер.

Цена

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

Прибор WAPO-EX, Wasserman

1

шт

215 071,27

215 071,27

2

Микромотор зуботехнический с наконечником MARATHON MULTI BM50M

1

шт

24 572,71

24 572,71

3

Аппарат для полимеризации S-U- ACRYLMAT, Schuler Dental

1

Шт

14 002,42

14 002,42

4

Пресс зуботехнический для обжима пластмасс

PI.88.00, OMEC

1

шт

22 133,41

22 133,41




ИТОГО:

4

шт




275 779,81


6.6. Цена договора формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на доставку по адресу заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на монтажные и сборочные работы (включая комплектацию фурнитурой для крепления) в соответствующем помещении Заказчика, расходов по уборке и вывозу упаковочного материала, расходов на установку, подключение, настройку, обучение персонала заказчика пользованию Товаром, а также расходы на обслуживание товара в гарантийный срок.

6.7. Цена за единицу товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, указанная заказчиком, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены договора.


^ 7. Требования к количеству товара

7.1.Количество товара и Характеристики предлагаемого участником товара должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

7.2. Участник не имеет право изменять указанное количество товара;

^ 8. Требование к качеству поставляемой продукции


8.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

8.2. Поставляемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации

8.3. Поставщик обязан поставить Товар соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством РФ, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

8.4. Качество и безопасность Товара при поставке должно подтверждаться следующими документами:

8.4.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 №735 "Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции
по регистрации изделий медицинского назначения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2006 №8542) ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", №51, 18.12.2006).

8.4.2. Сертификат соответствия или Декларация о соответствии согласно Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 (в редакции от 04.05.2012 г.);

8.4.3. Инструкция по эксплуатации на русском языке.

8.5. Товар должен поставляться в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности.


^ 9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара


9.1. Предлагаемый товар на момент поставки должен производиться серийно не менее 3 (трех) лет.

9.2. Срок гарантии поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя Оборудования и не менее 2 лет от даты ввода Товара (оборудования) в эксплуатацию.

Срок действия гарантии производителя Оборудования устанавливается в соответствии с гарантийной документацией завода-производителя этого Оборудования.

Срок гарантии поставщика на замененные запасные части (комплектующие) должен быть не менее срока действия гарантии производителя запасных частей (комплектующих), но не менее 2 лет со дня их замены.

9.3. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока.

9.4. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание товара (оборудования) в соответствии с требованиями производителя товара (оборудования), установленными в технической документации на товар (оборудование) и с соблюдением следующих условий:

9.4.1. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.4.2. Поставщик обязан организовывать и осуществлять за счет своих расходов доставку поставленного Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя данного товара, а также в счет своих расходов осуществлять последующую доставку Товара Заказчику после осуществления ремонта Товара.

9.4.3. По требованию Заказчика Поставщик обязан организовывать и осуществлять за свой счет (или за счет средств производителя данного Товара) предоставление и доставку Заказчику аналогичного Товара в течении всего срока гарантийного ремонта.

9.4.4. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 10 рабочих дней с момента передачи Заказчиком Товара для отправки в сервисный центр.

9.4.5. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара в сроки, согласованные с Заказчиком, на следующих условиях:

- на аналогичный Товар;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в контракте;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

9.4.6. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар устанавливается с даты замены некачественного Товара и ввода его в эксплуатацию.

9.4.7. Наличие в Санкт-Петербурге сервисного центра, аккредитованного производителем Товара (оборудования) и имеющего лицензию на осуществление технического обслуживания и ремонта предлагаемого к поставке Товара, выданную в соответствии с требованиями законодательства РФ, что подтверждается поставщиком документально.

9.5. Возможность поставки запчастей в течении срока службы Товара (оборудования), установленного его производителем, но не менее 5 (пяти) лет после окончания гарантийного срока.

9.6. Поставщик за свой счет производит установку, подключение, настройку, обучение персонала Заказчика пользованию Товаром, а также обслуживание Товара в гарантийный срок.


^ 10.Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара.


Данные требования устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 34 ФЗ-94 «О размещении заказа на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьями 467,478,479ГК РФ.

10.1.Товар должен строго соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице №1 Технического задания.

10.2. Все указанные в техническом задании товарные знаки носят описательный характер. Участник может представить в своем предложении Товары в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже по каждому из параметров, указанных в техническом задании. В этом случае должна быть приложена сравнительная таблица по основным параметрам.

10.3. К Заявке на участие в аукционе рекомендовано приложить техническую документацию на товар (оборудование), предлагаемое к поставке, подтверждающую технические параметры и условия, заявленные в техническом задании Заказчика, включая электро-пневмо схемы, а также требования производителя к ремонту и обслуживанию предлагаемого к поставке оборудования и входящих в него частей (комплектующих).


^ Приложение № 1 к Техническому заданию





 

Наименование товара

 

Ед. изм.

Кол-во

Характеристика товара

1

2

3

4

5

1

Автоматическая установка для выварки воска до восьми кювет WAPO-EX 8 или эквивалент

шт.

1

^ Техническая информация:

компактная настольная установка;

выполняется одновременная и полностью автоматическая обработка до 8 полукювет;

информативный многофункциональный дисплей, несложная эксплуатация;

бронзовый погружной насос с защитным термостатом, без уплотнения, не требует специального ухода;

энергосберегающая тепловая изоляция емкости;

боковая установка системы распыления для упрощения доступа к корзинам для кювет;

изготовлена полностью из нержавеющей стали;

визуальный и звуковой индикатор уровня воды;

простая чистка без специальных инструментов;

устройство для защиты от брызг и встроенный ручной душ для ручной обработки на углубленной перфорированной крышке.


^ Технические характеристики:

напряжение – 220-240 В / 50/60 Герц;

потребление энергии – не более 9 A;

мощность – не менее 1900 Вт, не более 2100 Вт;

габариты:

- ширина – не более 660 мм

- высота – не более 600 мм

- глубина – не более 470 мм;

вес – не более 45,0 кг;

максимальный уровень шума – не более 75 дБ (А);

емкость для воды – не менее 18,0 л.


Комплектация:

сервис-пакет (фильтр, растворитель накипи и воска);

шланг ПВХ 19 х 4(3/4“) – 1,5 м;

хомутик для шланга ∅ 20 – 32 х 12,2

2

Микромотор зуботехнический MARATHON MULTI 600 с наконечником BM50M или эквивалент

шт.

1

Плавная регулировка скорости от 1000 до 50000 об/мин

Низкий уровень шума и вибрации

Керамические шарики подшипников наконечника БМ50М

Возможность настольного и коленного управление

Цифровой дисплей

Функция реверса

Функция автодиагностики

Функция оповещения о неисправности

Функция Авто-Круиз

Электропитание

200-240 Вольт, 50/60 Гц

Размеры блока управления(ДXШXВ, мм)

268X122X228

Вес блока управления 2,9 кг

Педаль плавного регулирования ФС60Н

Наконечник БМ50М

Скорость наконечника 1000-50000 об/мин

Максимальная потребляемая мощность наконечника 230 Ватт

Максимальная механическая мощность 207 Ватт

Максимальный крутящий момент 7,6Нсм

Вес наконечника 238 гр.

Размеры наконечника(Длина/Диаметр), мм 159/27

3

Аппарат для полимеризации S-U-Acrylmat или эквивалент

шт.

1

Полимеризатор из алюминиевого сплава. С устойчивым внутренним тефлоновым покрытием, нержавеющими деталями, усиленным алюминиевым корпусом

Высота с клапаном 230 мм

Высота без клапана 180 мм

Внутренний диаметр макс. 200 мм

Вес 3,0 кг

Емкость 4,0л

Рабочее давление 2,2 бар

Рабочее избыточное давление 2,5 бар

Давление в пневмосети макс. 8,0 бар

Рабочая температура макс. 50°С

4

Пресс зуботехнических гидравлический для обжима пластмасс PI.88.00 или эквивалент

шт.

1

Корпус из калиброванной стали

Устойчивый к коррозии поршень из высокопрочного материала

Расстояние между стойками 120 мм

Диаметр поршня 950 мм

Количество кювет 1, 2, 3 шт

Максимальный ход 240 мм

Рабочая нагрузка 75 000 Н

Максимальная нагрузка 150 000 Н

Рабочее давление 200 бар

Максимальное давление 400 бар

Габариты (ДхШхВ) 200х190х480 мм

Вес 21,5 кг



Раздел 4. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА


Договор № ____

на Поставку оборудования для зуботехнической лаборатории

для нужд СПб ГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника № 1»

г.Санкт-Петербург «____» _______________ 20___ г.


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Беляевой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол № _____ от __.__.20__ г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:


^ 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в срок с 05.11.2012 по 18.11.2012 передать Заказчику в собственность Оборудование для зуботехнической лаборатории (далее по тексту – Товар, Оборудование), выполнить все необходимые сопутствующие работы и услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар.

1.2. Наименование и количество поставляемого Оборудования определяются Спецификацией (Приложение № 1), а качественные и иные характеристики и требования к поставляемому Оборудованию - Техническим заданием (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: 199406, г. Санкт-Петербург, ул.Шевченко, дом 30

1.4. Заказчик вправе указать в Заказе конкретное помещение для поставки Товара.


^ 2. Цена Договора

2.1. Стоимость Товара (цена Договора), поставляемого по настоящему Договору, составляет ________ руб. ______коп. (_______________ ), в том числе НДС (___%) _________ руб. __ коп. (_______________).

Цена договора остается твердой в течение всего срока действия договора и изменению не подлежит.

2.2. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, его упаковки, доставки (транспортировки) включая погрузочно-разгрузочные работы, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные затраты и издержки Поставщика по исполнению настоящего Договора, в том числе расходы на монтажные и сборочные работы (включая комплектацию фурнитурой для крепления) в соответствующем помещении Заказчика, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, расходы на монтаж, установку, подключение, настройку, обучение персонала заказчика пользованию Товаром, а также расходы на обслуживание товара в гарантийный срок.

Цена единицы Товара установлена в рублях согласно Спецификации на Товар (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3. Цена единицы Товара является неизменной до окончания исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

2.4. Финансирование договора осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

2.5. Авансирование не предусмотрено.

2.6. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде _______________ (банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере ________ (_______) рублей ______ коп. на срок не менее, чем срок действия настоящего договора.

2.7. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению:

- исполнение Договора, в том числе сроки поставки товара, оплата убытков и неустойки Заказчику, расходы на проведение экспертиз;

- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.


^ 3. Порядок расчетов и срок поставки

3.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными надлежащим образом в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения расчетного счета и иных расчетных реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Заказчик производит оплату поставленного товара в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента его ввода в эксплуатацию и подписания акта ввода в эксплуатацию.

Кроме того, по окончании сдачи-приёмки Товара представитель Заказчика и Поставщик подписывают Товарную накладную формы Торг-12 и Счет-фактуру.

Внесение каких-либо изменений в текст Товарной накладной формы Торг-12 и Счета фактуры после их подписания в одностороннем порядке не допускается.

3.3. Поставка Товара в полном объёме, включая ввод оборудования в эксплуатацию (монтаж, наладку, обучение персонала Заказчика) осуществляется в срок с 05.11.2012 г. по 18.11.2012 года.

Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика, письменно уведомив об этом Поставщика.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента ввода оборудования в эксплуатацию и подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию согласно разделу 5 настоящего договора.


^ 4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. Поставить Товар соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством РФ, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации;

4.1.3. Осуществить монтаж, пуско-наладку Оборудования и инструктаж сотрудников Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором;

4.1.4. Поставить товары Заказчику, осуществить монтаж, пуско-наладку Оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика, а также обслуживание оборудования в гарантийный срок за свой счет;

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также Акт приема-передачи товара, подписанные Поставщиком;

4.1.6. Одновременно с поставляемым товаром предоставить регистрационные удостоверения, сертификаты, декларации обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного требования от Заказчика, если иной срок не предусмотрен настоящим договором. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик;

4.1.8. По требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 3 банковских дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

Поставщик не вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором;

4.1.9. В случае сокращения, либо задержки бюджетного финансирования настоящего договора Поставщик обязан приостановить осуществление поставки с момента, указанного Заказчиком в уведомлении о сокращении (задержке) финансирования до момента письменного согласования сторонами новых условий настоящего договора. За нарушение Поставщиком требований настоящего пункта Заказчик ответственности не несет.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.2.Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

^ 5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. Поставщик осуществляет поставку только после получения Заявки на поставку товара от Заказчика. Направление Заказчиком Заявки на поставку товара Поставщику и принятие Поставщиком этой Заявки к исполнению осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Заказчик направляет Поставщику Заявку на поставку товара, в которой указывает: наименование товара, количество товара. При необходимости – конкретное помещение для поставки товара в пределах адреса, указанного в п.1.3.настоящего договора.

5.1.2. Заявка на поставку товара имеет силу для Сторон как в случае её передачи Поставщику путем вручения документа, так и при передаче ее средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору.

5.1.3. Поставщик в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявки подтверждает осуществление поставки, указывая: наименование Товара, количество Товара, срок поставки.

5.1.4. Подтверждение имеет силу для Сторон как в случае его передачи Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверной установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору.

5.1.5. С момента получения Заявки Поставщик обязан осуществить поставку Товара в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

5.2. Заказчик обеспечивает приемку Товара по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется по адресу Заказчика.

5.3. В момент поставки Оборудования Поставщик предоставляет Заказчику документацию на поставляемое Оборудование:

5.3.1. копию сертификата соответствия;

5.3.2. копию регистрационного удостоверения;

5.3.3. описания Оборудования на русском языке;

5.3.4. инструкцию пользования Оборудования на русском языке;

5.3.5. счет-фактуру на стоимость Оборудования;

5.3.6. товарную накладную;

5.3.7. акт приема-передачи Оборудования;

5.3.8. документы подтверждающие обеспечение поставщиком гарантийного обслуживания поставляемого оборудования (копию договора с сервисным центром, аккредитованным производителем оборудования, копию лицензии сервисного центра на осуществление технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования);

5.3.9. оригиналы документов, подтверждающие обеспечение гарантии поставщика по настоящему договору (банковская гарантия, договор поручительства, платежное поручение о внесении залога).

5.3.10. гарантийные талоны на каждое из наименований поставляемых изделий.

Отсутствие указанных документов является основанием для отказа Заказчика от приемки Оборудования с возложением на Поставщика штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором и не освобождает поставщика от обязанности предоставить указанные документы.

5.4. Все необходимые товарно-сопроводительные документы (товарная накладная, счет-фактура) на Товар должны быть доставлены и переданы Заказчику одновременно с Товаром в количестве не менее чем в 2 экземплярах, подписанных Поставщиком.

5.5. Товар может быть получен (принят) Заказчиком от Поставщика по акту приема-передачи при оформлении и предоставлении всех необходимых документов указанных в п.5.3. настоящего договора.

5.6. Датой приемки Товара от Поставщика считается дата подписания представителями Поставщика и представителями Заказчика Акта приема-передачи на поставленный Товар и товарной накладной по форме Торг-12.

5.7. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся тара и упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке, а также иметь следующую маркировку:

Договор поставки №__________ от «____» _______________ 20____ г.

Поставщик (наименование):___________

Заказчик (наименование): ____________

При транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ Поставщик должен обеспечить защиту товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур.

5.8. В случае поставки Заказчику некачественного товара, в т.ч. с нарушением целостности упаковки Товара, Стороны учитывают это в отдельном Акте возврата. Возврат указанного в Акте возврата Товара осуществляется за счет Поставщика. При обнаружении дефектов поставляемого Товара – вызов представителя Поставщика обязателен.

Некачественный Товар должен быть заменен Поставщиком на Товар надлежащего качества в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания двустороннего (в случае неявки представителя Поставщика – одностороннего) Акта возврата.

5.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

5.10. Поставщик осуществляет монтаж, пуско-наладку Оборудования и инструктаж сотрудников Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим договором.

После выполнения всех сопутствующих работ и услуг Поставщик и Заказчик составляют «Акт ввода оборудования в эксплуатацию», который должен содержать отметку о прохождении инструктажа» (Приложение № 4) и оформляют гарантийные талоны.

5.11. В случае некачественного проведения монтажа и пуско-наладки Оборудования Поставщик и Заказчик в установленные сроки составляют соответствующий Акт с указанием нарушений и сроками их устранений.

5.12. Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика в письменной форме отчеты о ходе выполнения поставки и выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования. Поставщик обязан предоставлять такие отчеты по запросу Заказчика.

5.13. Вместе с Оборудованием предоставляется гарантия Поставщика и производителя этого Оборудования в полном объеме, включая запасные части (комплектующие).

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание товара (оборудования) в соответствии с требованиями производителя товара (оборудования), установленными в технической документации на товар (оборудование)

5.14. Срок действия гарантии производителя Оборудования устанавливается в соответствии с гарантийной документацией завода-производителя этого Оборудования.

5.15. Срок гарантии поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя Оборудования и не менее 2 лет от даты ввода Товара (оборудования) в эксплуатацию.

Срок гарантии поставщика на аппарат для полимеризации - не менее 1 года от даты ввода Товара (оборудования) в эксплуатацию.

5.16. Срок действия гарантии Поставщика продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло эксплуатироваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

5.17. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены скрытые дефекты или иные недостатки Оборудования, Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты (недостатки), заменить поврежденные детали и узлы за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления претензии Заказчиком. Дефектное Оборудование возвращается Поставщику за его счет и в сроки, согласованные сторонами. Все расходы по транспортировке, страхованию и прочие издержки, связанные с возвратом или заменой Оборудования и/или дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.18. Поставка по гарантии запасных частей (комплектующих) производится Поставщиком на условиях поставки Оборудования, предусмотренных настоящим Договором. При этом Поставщик берет на себя все затраты и издержки связанные с транспортировкой, заменой запасных частей (комплектующих), оплатой налогов, пошлин и сборов и иные расходы, связанные с выполнением Поставщиком своих гарантийных обязательств.

5.19. Гарантия на замененные запасные части (комплектующие) - со дня их замены и до окончания срока действия гарантии Поставщика, но не менее срока гарантии на данные запасные части, установленные Производителем.

5.20. Одновременно с оборудованием Поставщик предоставляет обеспечение гарантии на данное Оборудование в размере 13 788,99 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 99 коп), установленных документацией об аукционе.

Вместе с поставкой Оборудования Поставщик передает Заказчику надлежаще оформленные документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантии на Оборудование: банковскую гарантию, договор поручительства, либо платежное поручение с оригинальной отметкой банка, выдавшего платежное поручение.

Отсутствие указанных документов является основанием для отказа Заказчика от приемки Оборудования с возложением на Поставщика штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение гарантии поставщика по Договору перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантии Поставщика по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

В случае нарушения поставщиком гарантийных обязательств обеспечение не возвращается.

Обеспечение гарантии на Оборудование предоставляется на весь срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком.

5.21. Качество оборудования, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям предъявляемым к документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, ГОСТы и т.п.).

5.22. Поставщик и производитель Оборудования гарантируют:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления Оборудования и его сборки;

- своевременность поставки и надлежащее качество прочих сопутствующих работ и услуг;

- полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего договора.

5.23. Заказчик письменно уведомляет Поставщика о наличии дефектов или несоответствия Оборудования заявленным характеристикам.

5.24. Поставщик гарантирует возможность связи с квалифицированным персоналом Поставщика по контактному телефону _________________ для получения бесплатных консультаций по выявленным неисправностям в работе Оборудования. Указанный телефон должен функционировать в Санкт-Петербурге по рабочим дням с 10 до 18 часов.

5.25. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока.

5.26. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара в срок, не превышающий 10 рабочих дней на следующих условиях:

- на аналогичный Товар;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в контракте;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

5.27. Любые экспертизы, проведенные в связи с исполнением настоящего договора, в том числе относительно качества поставленного оборудования производятся за счет поставщика и возмещению Заказчиком не подлежат.


^ 6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения сроков поставки (устранения недостатков) оборудования, Заказчика Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. В случае нарушения сроков ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены не введенного в эксплуатацию Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение Поставщиком пунктов 2.8., 5.20 настоящего договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пять) % от суммы соответствующего обеспечения, установленного настоящим договором за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения условий предоставления обеспечения.

6.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, в том числе:

- за отсутствие при поставке Товара регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и(или) иных документов, указанных в п.5.3. настоящего договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 руб. за каждый день не предоставления указанных документов(копий) за каждый документ (копию).

- за отсутствие при поставке Товара документов, подтверждающих страну происхождения Товара, технической документации на оборудование на русском языке Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 руб. за каждый день не предоставления указанных документов (копий) за каждый документ (копию);

- за отсутствие сведений о регистрационном удостоверении, сертификате соответствия (декларации о соответствии) (номере, сроке его действия, органе, выдавшем регистрационное удостоверение сертификат (декларацию) в товарно-сопроводительных документах на Товар, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены договора за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.

6.5. Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме, сверх суммы неустойки.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.7. Поставщик несет ответственность за сохранение целостности элементов здания и внутренней отделки помещения, в котором устанавливается оборудование.

6.8. Поставщик несет полную ответственность за своих сотрудников и иных лиц, привлеченных им для выполнения обязательств по настоящему договору, а также за охрану труда, технику безопасности и за пожарную безопасность.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд удержать суммы неустойки (штрафов, пени), подлежащие оплате Поставщиком, из стоимости товара, подлежащей оплате Заказчиком в соответствии с разделом 2 настоящего договора.


7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, препятствующие выполнению настоящего Договора, имевшие место после его заключения.


^ 8. Досрочное расторжение договор

8.1. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:

- нарушения сроков поставки и ввода оборудования в эксплуатацию более чем на 30 дней по вине Поставщика (сроков выполнения Заказа);

- нарушения срока устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества;

- сокращения объема бюджетного финансирования.

- нарушения гарантийных обязательств;

- если Заказчиком обнаружены существенные нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

- не соблюдения Поставщиком требований законодательства РФ и настоящего договора по качеству поставляемого товара.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор, заключив об этом письменное соглашение, либо в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

^ 9. Порядок урегулирования споров

9.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров, разногласий, возникших в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их для окончательного разрешения в Третейский суд при Санкт-Петербургской общественной организации «Общество защиты прав потребителей», в соответствии с регламентом указанного суда. Решение Третейского суда будет окончательным и обязательным для Сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в решении Третейского суда.

Стороны пришли к соглашению, что переданный для разрешения в Третейский суд спор (разногласия) будет рассмотрен единоличным судьей, назначенным Председателем Третейского суда.

Считать данный пункт Договора Третейским соглашением на основании п.1 ст.7 ФЗ РФ номер 102-ФЗ «О Третейских судах в Российской Федерации», которое является частью настоящего Договора.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

9.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу.

9.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок с момента таких изменений, за исключением п.3.1. настоящего договора, когда извещение производится в однодневный срок.

9.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Письменные уведомления и требования, в том числе претензии, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными с момента получения, а если адресат по этому адресу более не находится или не получает корреспонденцию - по истечении 5 рабочих дней с момента направления.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписывается сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ. После заключения Договора стороны вправе изготовить и подписать копию в письменной форме на бумажном носителе 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года.

9.9. Обязательства сторон по настоящему Договору прекращаются по окончании текущего финансового года, а в части гарантийных обязательств на поставленное оборудования – до окончания срока гарантийных обязательств

9.10. Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных договоров Санкт-Петербурга.


10. Приложения

10.1. Приложение № 1 – Спецификация

10.2. Приложение № 2 – Техническое задание

10.3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара – образец

10.4. Приложение № 4 – Акт ввода оборудования в эксплуатацию - образец


^ 11. Юридические адреса и реквизиты сторон.


ЗАКАЗЧИК


ПОСТАВЩИК

СПб ГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника № 1»

199406, г.С-Петербург, ул.Шевченко д.30,

тел. (812) 355-79-26

ИНН 7801161193 КПП 780101001,

Получатель: Комитет Финансов Санкт-Петербурга

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург

БИК 044030001

Р/с 40201810600000000003

Лицевой счет 0490104







Главный врач СПб ГБУЗ ДГСП № 1

Беляева С.А.




.



Приложение № 1

к Договору №______________

от «____» ___________20___г.


Спецификация Товаров





п/п

Наименование

оборудования

(торговая марка,

завод-производитель,

страна происхождения)

Комплектация

Кол-во

Цена

с НДС

руб.

Сумма

с НДС

руб.









































































ВСЕГО, руб.














Итого: ______________ , в том числе НДС ________________


ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:


Главный врач СПб ГБУЗ ДГСП №1

Беляева С.А.







Приложение № 3

к Договору №______________

от «____» ___________20___г.


ОБРАЗЕЦ


^ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА


г. Санкт-Петербург «__»_________20____г.


Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от Заказчика, с одной стороны, и _________________________ от Поставщика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:


1) Поставщик поставил товар в соответствии с Договором № _______ от «___»_________20___г. , согласно Спецификации в полном объеме / не в полном объеме (нужное подчеркнуть).

Не поставлен следующий товар:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2) Поставщиком с поставленным товаром предоставлены следующие документы:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3) Количество поставленного товара соответствует / не соответствует Спецификации.

4) На момент составления настоящего акта Заказчик каких-либо отклонений от условий Договора или других недостатков в поставленном товаре не обнаружил / обнаружил следующие недостатки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:


Приложение № 3

к Договору №______________

от «____» ___________20___г.


ОБРАЗЕЦ


АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


г. Санкт-Петербург «__»_________20____г.


Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от Заказчика, с одной стороны, и _________________________ от Поставщика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:


1) Поставщик осуществил ввод в эксплуатацию (монтаж, пуско-наладку) Оборудования, а также осуществил инструктаж сотрудников Заказчика по использованию Оборудования, поставленного в соответствии с договором № __________ от __.__.20___ г. в количестве ________ человек.


2) Работы по монтажу, пуско-наладке Оборудования, инструктажу сотрудников Заказчика по использованию Оборудования осуществлены качественно и в срок / обнаружены следующие недостатки _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


которые Поставщик обязуется устранить в срок до ____________________________________


^ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:


Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Форма ПРЕДЛОЖЕНЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

1. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров, требования к их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика или определения его эквивалентности

п/п


Наименование

Торговая марка,

завод-изготовитель, страна происхождения

Характеристики и


сведения

Ед. изм.

Кол-во

^

Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ**


1










3










4










5












Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.


_______________________________

**Данная графа не подлежит заполнению в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

Участником размещения заказа первая часть заявки может быть подана в произвольной форме, при условии содержания в ней всех сведений, требуемых к первой части заявки (согласие на поставку товара, в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, его безопасности, размерах, упаковке, отгрузке и иные сведения о товаре).


1   2   3   4

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconДокументация об аукционе в электронной форме
Iii. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе участникам размещения заказа...
Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconПриглашение к участию в аукционе

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconПриглашение к участию в аукционе

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconПриглашение к участию в аукционе

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconI приглашение к участию в аукционе

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconИнструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе icon«нмхц им. Н. И. Пирогова»
Iii. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе участникам размещения заказа...
Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconI. инструкция участникам размещения заказа
Начальник Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconКотировочные заявки от участников размещения заказа, не являющихся субъектами малого предпринимательства,

Инструкция для участников размещения заказа приглашение к участию в аукционе iconИнструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в конкурсе 5 Предмет конкурса

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы