Программы, встроенный апекслокатор для механической обработки корневых каналов шт
|
|
Скачать 193.6 Kb.
|
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на поставку медицинского оборудования для нужд МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» Департамента по социальной политике мэрии расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении запроса котировок на поставку медицинского оборудования для нужд МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» E-mail: [email protected] Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» ^ : бюджет г. Новосибирска на 2008 год. Характеристика и количество поставляемых товаров:
* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указания на торговые наименования, марку товара сопровождаются словами – эквивалент ^ Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия). ^ технические характеристики эквивалентного товара не должны ухудшать функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющегося предметом настоящего запроса котировок ^ в соответствии с техническим заданием Функциональные характеристики (потребительские) свойства: в строгом соответствии с техническим заданием. Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской федерации. ^ Доставка продукции:
^ Поставка оборудования осуществляется в течение 30 дней после заключения муниципального контракта. Оборудование должно быть новым, в соответствующей таре и упаковке, и не должно быть ранее в употреблении, должно иметь инструкцию по эксплуатации на русском языке. ^ на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное оборудование. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, должна быть разрешена к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке. ^ : 440 754,0 рублей. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, гарантийного обслуживания в течение не менее 12 месяцев, сертификации и прочих накладных расходов ^ г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб 42/2 с 09:00 часов «01» октября 2008 до 15:00 часов «15» октября 2008 года. ^ Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки продукции. Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта. ^ в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. ^ , уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. ^ не ранее через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола ^ на участие в размещении муниципального заказа на ___________________________________________________________ (предмет запроса котировок)
Руководитель предприятия ___________________________ Ф И О МП __________дата ^ на поставку товаров «Медицинское оборудование» г. Новосибирск Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________ в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:
Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская стоматологическая поликлиника», г. Новосибирск, ул. Степная, 7, определенный Заказчиком для заключения договора поставки на основании заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателей к Поставщику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Поставщику. 1.2. Количество товаров, их цена определяется спецификацией (приложение 1). 1.3. Качественные характеристики товара, а также условия поставки товара определяются в соответствии с извещением о запросе котировок. 1.4. Объемы поставок товара Покупателям определяются договорами поставок заключенными между Поставщиком и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи бюджетных ассигнований получателям бюджетных средств – Покупателям. 2.1.2. В случае получения от Поставщика уведомления указанного в п. 2.2.3. контракта, в течение 10 дней со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием получателя товара (указывается иной получатель товара, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товар). ^ 2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора поставки товара направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором Покупателю. 2.2.2. При выполнении настоящего контракта Поставщик обязан: - осуществить поставку и погрузо-разгрузочные работы оборудования собственным транспортом Покупателю, в течение 30 дней с момента заключения настоящего контракта, с передачей сопроводительных документов, которые являются обязательными при поставке, в соответствии с действующим законодательством РФ; - выполнить монтаж и пуско-наладочные работы оборудования; - ввести в эксплуатацию; - производить гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев, при этом гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное оборудование. 2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от товара, указанного в спецификации настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 2.2.4. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия или деклараций о соответствии при поставке. ^ 3.1. Цена поставляемого по настоящему контракту товара определена решением комиссии от «___» _________ 2008 г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание и прочие накладные расходы. 3.2. Общая сумма контракта составляет ________________ (_____) рублей 00 копеек (в том числе НДС _________ рублей (сумма НДС прописью) рублей. ^ 4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.
5.1. Оплата за поставленного оборудование производится в течение 30 дней денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта предоставления счетов-фактур, на основании подписанных актов приемки-передачи оборудования в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока действия контракта. ^ 6.1. Поставка оборудования осуществляется до Покупателя в течение 30 дней на основании заключенного муниципального контракта. 6.2. Конкретные сроки поставок товаров, а также порядок осуществления приемки поставляемых товаров на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3, определяются договорами поставок товара. ^ 7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. ^ 8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ^ 9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте. 9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска. 9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу. ^ 10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения до 31.12.2008г. ^ 11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. ^
СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска _______________ В. Н. Саньков Приложение 1 к контракту № от _____ _______________2008 г. Спецификация на продукцию, подлежащую поставке в 2008 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям