Том 1 документации об аукционе в электронной форме – общие условия проведения аукциона в электронной форме
|
|
Скачать 1.08 Mb.
|
|
^
Контракт № На поставку лекарственных средств Санкт-Петербург «__» ________ 2012 г. Заказчик - федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России), в лице директора Сергея Сергеевича Алексанина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме (извещение №__________, Протокол от « » 2012г.№ ) о нижеследующем: ^ 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику на условиях настоящего контракта дерматологические препараты, именуемые в дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить полученный Товар. 1.2. Наименование, количество и комплектность Товара определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1). 1.3. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Заказчика, составленной с учетом потребностей Заказчика в определенном ассортименте и номенклатуре. Поставка осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, улица Оптиков, дом 54 (аптека) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком от Заказчика (Приложение № 2 к настоящему контракту – форма заявки). 1.3.1. Заявка может быть подана Заказчиком по электронной почте или по факсу Поставщика. 1.3.2. Поставщик обязан подтвердить факт получения заявки Заказчика, направив заявку Заказчику с заполненными сведениями о получении (время, дата, подпись получившего ответственного лица) по электронной почте или по факсу Заказчика, указанному в заявке. Если Поставщик не выполняет указанную обязанность, заявка будет считаться полученной Поставщиком в момент отправки ее Заказчиком в соответствии п. 1.3.1. 1.4. Поставке подлежит новый Товар со сроком годности не менее 80% от общего срока годности товара на момент поставки. 1.5. Товар передается в аптеку Заказчика по адресу, указанному в п. 1.3. ответственному представителю. 1.6. Срок поставки последней партии – до 25.12.2012 ^ 2.1. Поставщик обязан: 2.1.1. Осуществлять поставку (передачу) Товара надлежащего качества и в надлежащей упаковке с соблюдением сроков, указанных п.п. 1.3. и 1.4. 2.1.2. Одновременно с передачей Товара передавать Заказчику документы, удостоверяющие качество Товара: копии действующих сертификатов соответствия и регистрационные удостоверения. 2.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. 2.1.4. Обеспечить условия хранения в период доставки в соответствии с требованиями, указанными в описании (маркировке) Товара. 2.1.5. Иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Обеспечить прием Товара. 2.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 2.3. Стороны осуществляют по настоящему контракту права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством РФ. 2.4. Заказчик оставляет за собой право в рамках настоящего контракта, по ценам, указанным в спецификации, выбрать товар исходя из фактической потребности при существующей нагрузке клиники. После истечения даты последней поставки сторонами подписывается Соглашение по факту поставки. ^ 3.1.Цена настоящего Контракта составляет ________________(сумма прописью) , в том числе НДС %________________(сумма прописью). 3.2. Расчет осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании товарной накладной при наличии счета и счета-фактуры. 3.3. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товар, входят транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке товара, а также все обязательные налоги и платежи Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта. 3.4. Финансирование предусмотрено из средств, полученных от приносящей доход деятельности в сумме_____________________, из субсидий, выделенных на выполнение госзадания в сумме__________________________. 3.5. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате с момента списания денежных средств с его счета. ^ 4.1. Качество Товара должно соответствовать регистрационным удостоверениям, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.1.1. Качество Товара должно соответствовать действующим техническим стандартам страны-производителя, стандартам качества, действующим в Российской Федерации. При передаче Товара Поставщик обязан предоставить регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации или их заверенные копии, подтверждающие качество и безопасность Товара для здоровья и жизни потребителей и копии действующих сертификатов соответствия. 4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору: 4.2.1. потребовать расторжения контракта в соответствии с законодательством РФ. 4.2.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим контракту. 4.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 4.4. Некачественный Товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика, должен быть заменен Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления товара. 4.5. Хранение Товара в период доставки осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в описании (маркировке). 4.6. По решению Заказчика может проводиться контроль качества поставляемой продукции в независимой экспертной организации, выбранной в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». ^ 5.1. Поставщик обязуется передать Товар в заводской упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющий Товар от внешних воздействий. 5.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей упаковке или без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую тару. 5.3. Маркировка и оформление лекарственных средств должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Обязательна инструкция по применению поставляемого лекарственного средства на русском языке, содержащие все необходимые данные, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 5.4. Срок годности Товара определяется производителем Товара и указывается на его упаковке (таре). ^ 6.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право потребовать расторжения настоящего контракта. ^ 7.1. Доставка Поставщиком Товара в адрес Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, перемещение по этажам осуществляется Поставщиком и входит в стоимость, указанную в п. 3.1. контракта. 7.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента принятия Товара Заказчиком (подписания товарной накладной). С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара. 7.3. Заказчик должен принять поставленный товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены или возврата Товара. 7.4. В случае передачи Заказчику некачественного Товара, меньшего количества, несоблюдение ассортимента Товара, Поставщик должен осуществить его замену на Товар надлежащего качества, поставить заявленный ассортимент Товара, передать недостающее количество Товара в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика. Нарушение сроков поставок влечет ответственность, предусмотренную п. 8.1. настоящего контракта. ^ 8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% от стоимости заявленного Товара за каждый день просрочки. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от суммы долга за каждый рабочий день. Заказчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.4. В случае причинения вреде третьим лицам, вследствие передачи Заказчику некачественного Товара, Поставщик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный третьим лицам. ^ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана письменно оповестить другую не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено письменно компетентным заключением, выданным уполномоченным органом. ^ 10.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, Стороны пытаются решить путем соглашения. Если стороны не пришли к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ^ 11.1. При подписании настоящего контракта со своей стороны, Поставщик предоставляет обеспечение надлежащего исполнения условий Контракта (далее – обеспечение контракта) в размере 100 085 рублей 90 копеек (сто тысяч восемьдесят пять рублей 90 копеек). 11.2. Обеспечение контракта должно быть выражено в российских рублях и представлено Заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по выбору Поставщика и иметь срок действия до 25.01.2013. 11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение контракта или какая-либо из его частей перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком всех своих обязательств по настоящему контракту до завершения срока действия настоящего контракта, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта или его часть на тех же условиях и том же размере, который указан в пункте 11.1 настоящего контракта. 11.4. Средства обеспечения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту. 11.5. При нарушении Поставщиком какого-либо обязательства, связанного с поставкой Товара, Заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Поставщиком в качестве обеспечения надлежащего выполнения условий настоящего контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту. 11.6. Обеспечение контракта, указанное в пункте 11.1. настоящего контракта. Возвращается Поставщику только после полного исполнения своих обязательств по настоящему контракту. 11.7. Обеспечение контракта возвращается Поставщику Заказчиком в соответствии с пунктом 11.6 настоящего контракта после получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате обеспечения контракта, но не раннее даты, указанной в пункте 11.2 настоящего контракта. 11.8. При внесении денежных средств в качестве обеспечения контракта, подлежащим возврату Поставщику в соответствии с пунктом 11.6 настоящего контракта, в письменном требовании должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств. ^ 12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до полного исполнения взятых Сторонами на себя обязательств, но не позднее 31.12.2012. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от уплаты неустойки по настоящему контракту. Неустойка может быть предъявлена Сторонами в соответствии с п.п. 8.1 - 8.2 в любой момент, как до окончания срока действия настоящего контракта, так и после его окончания. 12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта. 12.3. Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается. 12.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки заказанной партии Товара более чем на 5 дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товара. 12.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению арбитражного суда или по соглашению сторон. 12.6. Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью контракта: Приложение № 1. Спецификация. Приложение № 2. Форма заявки 12.7. Электронный экземпляр настоящего контракта хранится на сайте электронной торговой площадки sberbank-ast.ru ^
Приложение № 1 к контракту от «__» _______ 2012 г. №_____ СПЕЦИФИКАЦИЯ На поставку дерматологических препаратов
ИТОГО: ____ (____________) наименований на общую сумму ______________ руб. __ коп., в том числе НДС по ставке___ % ___________ руб. __коп.
Приложение № 2 к контракту от «__» 2012г. №
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям