Статья Предмет Контракта
|
|
Скачать 0.51 Mb.
|
| ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ на поставку лекарственных препаратов для Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрической больницы №14 Департамента здравоохранения города Москвы» г. Москва Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая больница №14 Департамента здравоохранения города Москвы», именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 227 от 27.03.2012 г., в лице главного врача Кожекина Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол № _______ от «___» __________ 20__ г. реестровый номер торгов ________________ заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – График поставки). 1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки силами и за счет Поставщика является доставка товара Государственному заказчику. 1.3. Страной происхождения поставляемого товара является ________ Документы, подтверждающие страну происхождения: - ____________________________________________; - ____________________________________________; - ____________________________________________ 1.4. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере. Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена Контракта). 2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях 2.3. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту. 2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта. 2.5. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта. 2.6. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Обязательства Государственного заказчика по оплате части Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем часть Цены Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в ст. 14 настоящего Контракта. 2.7. Оплата части Цены Контракта производится Государственным заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта и товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Контракта) в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату части Цены Контракта, с учетом своевременного бюджетного финансирования по соответствующей статье расходов. 2.8. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект. Статья 3. Сроки поставки 3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 3.2. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме с момента подписания Государственного контракта до 31 августа 2012г включительно. Поставки осуществляются после заявки заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней (с момента заявки) с 9.00 до 15.00 часов. Статья 4. Порядок приемки товаров 4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.; - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г. 4.2. Поставщик обязан согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату поставки, если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту) телефонограммой или по факсимильной связи. 4.3. Поставщик поставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. 4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Государственному заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. 4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров. 4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, декларацию о соответствии (сертификат соответствия), обязательные для данного вида товара, подтверждение о наличии у Поставщика права на реализацию товара, выданное организацией-производителем или организацией, официально уполномоченной производителем, удостоверяющее необходимые полномочия Поставщика на предложение и поставку товара требуемого качества и объемов в соответствии с условиями Государственного контракта, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. По показателям качества, безопасности, поставляемые товары должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Не допускается поставка товаров из стран или с установленных предприятий, на которые введены временные ограничения или запреты на экспорт в Российскую Федерацию. 4.11. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Государственным заказчиком либо возместить расходы Государственного заказчика на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. 4.12. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Государственным заказчиком такого требования. В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления такого требования, Государственный заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный. 4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Государственный Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Государственный заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. 5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту. 5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. 5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом. 5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы. 5.2. Государственный заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта. 5.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке. 5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров. 5.3. Поставщик вправе: 5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Государственным заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта. 5.3.3. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта. 5.4. Поставщик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта. 5.4.2. Предоставить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром. 5.4.3. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 5.4.4. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 5.4.5. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств на поставляемые товары на срок, превышающий установленный изготовителем гарантийный срок на эти товары. 5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. 5.4.7. Иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. 5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта: 5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту. 5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причинённый ущерб) по аналогичным контрактам. Статья 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики, определенной при размещении заказа города Москвы на поставку лекарственных препаратов в 2012 году, и закрепленным в приложении 3 к настоящему Контракту. 6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (Приложение 3 к настоящему Контракту). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. 6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательства по оплате части Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате части Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате части Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от части Цены Контракта. 7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Контракту), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки. 7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества). 7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара / приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара). 7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленных товаров, предусмотренных настоящим Государственным контрактом. 7.7. Стороны настоящего Государственного контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. Статья 8. Порядок расторжения Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком. 8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 3 (три) рабочих дня. 8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком. Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта 9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ____ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ) (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В П. 2.1 КОНТРАКТА ЦЕНА КОНТРАКТА УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВАЛЮТЕ). 9.2. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту Поставщик обязуется переоформить _______________________. (ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2. настоящего Контракта. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться в пределах оказания услуг, согласно п.3.2 настоящего Контракта, и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии). (ВАРИАНТ 2: В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую дату. Размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую дату. Вместе с договором поручительства участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, предоставляет соответствующую копию бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующие документы в отношении поручителя: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель)). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства также прикладывается доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть также приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя. Все листы вышеуказанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Государственный контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, комплекта документов, указанных выше). (ВАРИАНТ 3: Денежные средства, передаваемые Государственному заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта на следующий счет: Получатель ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты). ^ � при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. 9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 9.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 9.5. Обеспечение может быть удержано Государственным заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе: - для взыскания неустойки, предусмотренной условиями Контракта; - для взыскания стоимости Товара ненадлежащего качества; - при отказе Поставщика от исполнения Контракта. Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 11. Порядок урегулирования споров 11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы или Арбитражного третейского суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 11.3.3. Если претензионные требования подлежать денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия все споры и разногласия по настоящему Контракту независимо от оснований их возникновения, в том числе связанные с его исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы или Арбитражный третейский суд города Москвы (город Москва, ул. Шкулева, дом 9, корп. 1). |
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
 |
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документации и проекта контракта: Глазунова |
|
Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию Срок заключения государственного контракта – не ранее 10 дней после подведения итогов конкурса |
|
1. предмет муниципального контракта |
|
I. Предмет государственного контракта |
|
Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого Предмет государственного контракта, начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена... |
|
1. предмет контракта. Требования к поставке товара |
|
1. предмет контракта. Требования к поставке товара |
|
I. Общие положения Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона |
|
Техническое задание предмет: поставка реактивов и расходных материалов. Начальная (максимальная) |
|
Закон кыргызской республики о судебно-экспертной деятельности глава общие положения статья Предмет |
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям