|
Утверждаю:
Заместитель главного врача по экономическим вопросам АУ Чувашии
«Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии
______________И.Н.Петрова
|
|
|
Документация
о проведении запроса котировок цен
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
Требования к объему и результатам выполнения работ, также требования к количеству, качеству, техническим характеристикам используемого при выполнении работ товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам
|
Требования указаны в Техническом задании на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории (приложение № 1 к документации о проведении запроса котировок цен), в условиях договора (проект) (приложение № 3 к документации о проведении запроса котировок цен), проектно-сметной и рабочей документации, являющихся неотъемлемой частью настоящей документации.
Осмотр объекта ремонта и ознакомление с рабочей документацией (проектом) для потенциальных участников закупки состоится 23 августа 2012 года в 10 час. 00 мин по московскому времени по адресу:
г.Чебоксары, Московский проспект, д.11А, автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.
|
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки
|
Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с приложенной формой к документации о проведении запроса котировок цен (приложение № 2 к документации о проведении запроса котировок цен).
|
Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, включая используемые при выполнении работ материалы и оборудование
|
В составе котировочной заявки участника закупки прилагается Техническое задание Подрядчика на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
Техническое задание должно соответствовать приложению № 1 настоящей документации о проведении запроса котировок цен.
При выполнении работ Подрядчик применяет новые, не бывшие в употреблении материалы, оборудование в соответствии с Техническим заданием Заказчика и определенные проектно-сметной и рабочей документацией на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
Подрядчик предварительно, до начала работ, согласовывает с Заказчиком применяемые при выполнении работ материалы, оборудование. Не согласованные с Заказчиком материалы, вентиляционное оборудование к оплате приниматься не будут.
Сертификаты соответствия, товарно-транспортные накладные, используемые материалы и оборудование Подрядчиком предъявляются Заказчику по первому требованию.
|
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий на работы, товары
|
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5-и лет с момента полного завершения работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
|
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
|
Место выполнения работ - Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А.
Условия выполнения работ:
в соответствии с Техническим заданием, проектно - сметной и рабочей документацией и договором.
Сроки выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания договора.
|
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
|
Начальная (максимальная) цена договора составляет 729050 (семьсот двадцать девять тысяч пятьдесят) рублей 00 коп.
|
Источник финансирования закупки
|
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ
|
Оплата за выполнение объема работ по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 90 (девяносто) банковских дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, проверенной и согласованной уполномоченным представителем Заказчика.
Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
|
Порядок формирования цены договора (цены лота)
|
Цена договора сформирована с учетом расходов, связанных с выполнением всего объема работ, расходов на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
|
Порядок, место подачи заявок на участие в закупке
|
Котировочные заявки подаются в письменной форме в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) до окончания срока подачи заявок по адресу:
Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А, каб. № 101.
Заявки принимаются с 20 августа 2012 года по 27 августа 2012 года.
Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен. Котировочная заявка должна быть заверена подписью представителя участника закупки (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).
|
Дата начала подачи заявок на участие в закупке
|
Прием заявок начинается 20 августа 2012 года с 8.00 час. по московскому времени
|
Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
|
Прием заявок завершается 27 августа 2012 года в 17.00 час. по московскому времени
|
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
|
При закупке работ устанавливаются следующие требования к участникам закупки:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
4) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В котировочной заявке на участие в закупке декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 1-4 настоящей позиции документации.
^
В целях подтверждения опыта работы участник закупки в составе заявки представляет не менее 3 заключенных договоров (контрактов) и актов выполненных работ по ремонту (устройству, монтажу) вентиляционной системы за последние 2 года. При этом представляются заверенные участником закупки запрашиваемые копии документов.
^
6.1. Техническое задание на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории;
^
6.3.Смету на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории;
которые являются неотъемлемой частью заключаемого договора.
|
Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
|
Любой претендент после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок цен в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте.
|
Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
|
Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А, каб. № 301.
|
Дата рассмотрения предложений участников закупки
|
28.08.2012 г.
|
Дата подведения итогов закупки
|
29.08.2012 г.
|
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
|
Котировочные заявки рассматриваются и оцениваются на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен
|
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
|
Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок цен признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок цен, или предложенная в котировочных заявках цена превышает максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении запроса котировок цен.
|
Срок подписания проекта договора
|
Договор должен быть заключен не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
|
Процедура закупки способом запроса котировок цен не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса котировок цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем.
Заказчик может отказаться от проведения запроса котировок цен в любое время до окончания срока подачи заявок, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей котировочной заявки.
В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок цен, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок цен на официальном сайте. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с извещением об отказе от проведения запроса котировок цен.
|
|
|
|
|
Приложение № 1
к документации о проведении
запроса котировок цен
^
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
Предмет договора:
Выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
^
Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А.
Сроки выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания договора.
^ - в соответствии с настоящим техническим заданием, договором, проектно-сметной и рабочей документацией, СНиП, СанПин, техническими регламентами и другими нормативными документами.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства работе персонала и лечению пациентов Заказчика, и представлять для них угрозу.
Все работы на объекте Заказчика должны проводиться в условиях действующего распорядка работы учреждения (график работы учреждения в рабочие дни - с 7 час. 30 мин до 20 час. 20 мин., в субботу - с 7 час.30 мин. до 15 час.30 мин.).
Выполнение ремонтных работ в воскресенье и праздничные дни запрещается. В исключительных случаях возможно проведение ремонтных работ в указанные дни с письменного разрешения администрации учреждения.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте Заказчика.
Производить работы с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
Подрядчик обязан представить приказ о назначении представителя, ответственного за проведение работ по ремонту на объекте.
^
На объекте необходимо использовать только оборудование, материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Материалы, оборудование, используемые Подрядчиком на объекте, должны соответствовать материалам, оборудованию, предусмотренным проектно-сметной и рабочей документацией Заказчика.
Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения Подрядчик за счет собственных средств обязуется произвести работы по их восстановлению.
Ответственность за сохранность имущества АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора, возлагается на Подрядчика.
Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и экологической безопасности, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости, гигиеническим требованиям. Все поставляемое для проведения ремонта оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, 2012 года выпуска, не бывшими в эксплуатации/употреблении, в упаковке, обеспечивающей безопасную транспортировку до места выполнения работ, сопровождаться необходимыми санитарно-эпидемиологическими сертификатами, сертификатами качества (соответствия), паспортами и инструкциями по монтажу (установке) на русском языке и должны быть рекомендовано к использованию на территории РФ, не должны быть запрещены для использования в лечебных учреждениях. После сдачи работ для применяемых материалов должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, а также документы, подтверждающие цену поставщика (счета, товарно-транспортные накладные и иные документы). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану.
^
Подрядчик по первому требованию должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество материалов, их соответствие нормам, ГОСТам и т.д. Скрытые работы – должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.
При возникновении условий, не оговоренных проектно-сметной и рабочей документацией, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.
^
Гарантия качества на выполненные работы, поставленные материалы и оборудование, а также на весь отремонтированный объект составляет сроком не менее 5 лет. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору – на все, составляющее результат работ.
Срок гарантии исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения, указанных результатов со стороны третьих лиц.
^
Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определённых федеральными нормативными документами.
Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан:
соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений;
обеспечить санитарное и противопожарное состояние и уборку зоны работ и территории (площадки), используемой для складирования материалов;
выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами;
выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;
на объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий;
выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по безопасности труда и гигиене в строительстве;
лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складировать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
Во время выполнения работ и по окончании строительный мусор должен быть удален без загрязнения территории.
Объект сдается Подрядчиком и принимается Заказчиком только после приведения его в состояние, пригодное сразу для эксплуатации.
^
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
Подрядчик обязан:
- За 3 дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ;
- Представить Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также формы КС-2 и КС-3.
- Перед подписанием актов выполненных работ Подрядчик предоставляет копии счетов-фактур, подтверждающих цены на материалы, указанные в актах, сертификаты соответствия и иные документы по требованию Заказчика.
Приложение № 2
к документации о проведении
запроса котировок цен
^
«__»________ ____г.
№________________
Кому: АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая
поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии
^
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории от 17 августа 2012 года, (извещение № 63) и проект договора, мы, ___________________________________________________ (сведения об участнике закупки:) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки,
ИНН____________________________________:
1. Готовы выполнить работы по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории в объеме и на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории и проектно-сметной и рабочей документацией на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
При этом прилагаю:
^
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
Предмет договора:
Выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
^
Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А.
Сроки выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания договора.
^ - в соответствии с настоящим техническим заданием, договором, проектно-сметной и рабочей документацией, СНиП, СанПин, техническими регламентами и другими нормативными документами.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства работе персонала и лечению пациентов Заказчика, и представлять для них угрозу.
Все работы на объекте Заказчика должны проводиться в условиях действующего распорядка работы учреждения (график работы учреждения в рабочие дни - с 7 час. 30 мин до 20 час. 20 мин., в субботу - с 7 час.30 мин. до 15 час.30 мин.).
Выполнение ремонтных работ в воскресенье и праздничные дни запрещается. В исключительных случаях возможно проведение ремонтных работ в указанные дни с письменного разрешения администрации учреждения.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте Заказчика.
Производить работы с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
Подрядчик обязан представить приказ о назначении представителя, ответственного за проведение работ по ремонту на объекте.
^
На объекте необходимо использовать только оборудование, материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Материалы, оборудование, используемые Подрядчиком на объекте, должны соответствовать материалам, оборудованию, предусмотренным проектно-сметной и рабочей документацией Заказчика.
Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения Подрядчик за счет собственных средств обязуется произвести работы по их восстановлению.
Ответственность за сохранность имущества АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора, возлагается на Подрядчика.
Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и экологической безопасности, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости, гигиеническим требованиям. Все поставляемое для проведения ремонта оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, 2012 года выпуска, не бывшими в эксплуатации/употреблении, в упаковке, обеспечивающей безопасную транспортировку до места выполнения работ, сопровождаться необходимыми санитарно-эпидемиологическими сертификатами, сертификатами качества (соответствия), паспортами и инструкциями по монтажу (установке) на русском языке и должны быть рекомендовано к использованию на территории РФ, не должны быть запрещены для использования в лечебных учреждениях. После сдачи работ для применяемых материалов должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, а также документы, подтверждающие цену поставщика (счета, товарно-транспортные накладные и иные документы). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану.
^
Подрядчик по первому требованию должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество материалов, их соответствие нормам, ГОСТам и т.д. Скрытые работы – должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.
При возникновении условий, не оговоренных проектно-сметной и рабочей документацией, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.
^
Гарантия качества на выполненные работы, поставленные материалы и оборудование, а также на весь отремонтированный объект составляет сроком не менее 5 лет. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору – на все, составляющее результат работ.
Срок гарантии исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения, указанных результатов со стороны третьих лиц.
^
Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определённых федеральными нормативными документами.
Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан:
соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений;
обеспечить санитарное и противопожарное состояние и уборку зоны работ и территории (площадки), используемой для складирования материалов;
выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами;
выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;
на объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий;
выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по безопасности труда и гигиене в строительстве;
лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складировать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
Во время выполнения работ и по окончании строительный мусор должен быть удален без загрязнения территории.
Объект сдается Подрядчиком и принимается Заказчиком только после приведения его в состояние, пригодное сразу для эксплуатации.
^
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
Подрядчик обязан:
- За 3 дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ;
- Представить Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также формы КС-2 и КС-3.
- Перед подписанием актов выполненных работ Подрядчик предоставляет копии счетов-фактур, подтверждающих цены на материалы, указанные в актах, сертификаты соответствия и иные документы по требованию Заказчика.
2. Сообщаем, что в цену договора включены расходы, связанные с выполнением полного объема работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории, расходы на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и цена составляет: ______________________ руб. ____коп., в том числе НДС (при наличии).
^ Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________________________________________________
(Наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
отсутствуют сведения о нашей организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5. В целях подтверждения опыта аналогичной работы по предмету договора в составе заявки прилагаю ____ (указывается количество Участником закупки) заверенных копий заключенных договоров (контрактов) и актов выполненных работ по ремонту (устройству, монтажу) вентиляционной системы за последние 2 года.
6. Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.
Подпись руководителя юр. лица (физ. лица) __________ (должность, Ф.И.О.)
М.П.
|
|
*- Если заявка подается от имени юридического лица, то котировочная заявка оформляется на бланке организации
Приложение № 3
к документации о проведении
запроса котировок цен
Договор (проект)
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
г. Чебоксары « » 2012 г.
АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бычкова Вячеслава Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории от ____________2012_ г. (протокол №__ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:
^
По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д.11 А.
Работы по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории (далее - работа) должны быть выполнены согласно приложениям №№ 1 -3 к настоящему договору, проектно-сметной и рабочей документацией.
Материалы, оборудование, используемые Подрядчиком при ремонте объекта, должны соответствовать материалам, оборудованию, предусмотренным проектно-сметной и рабочей документацией Заказчика.
Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет в течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения договора.
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
Стоимость работ и порядок оплаты
Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет ( ) рублей копеек, включая НДС (при наличии), в соответствии с прилагаемой сметой к настоящему договору.
Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением объема работ, расходы на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость материалов, оборудования, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2 Оплата за выполнение объема работ по настоящему договору производится Заказчиком не позднее 90 (девяносто) банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, проверенной и согласованной уполномоченным представителем Заказчика.
Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счет - фактуры Подрядчика с приложенными к нему актами приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости работ формы КС-3, а также прочих документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, паспорта и другие документы).
Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком за счет средств, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
Работы, выполненные с отступлением от проекта, дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
Используемые при выполнении работ материалы, оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком.
Обязанности Заказчика
Проводить оплату выполненных работ Подрядчику на основании актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3 в пределах суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора.
Обеспечить Подрядчику доступ на территорию (строительную площадку) в течение всего срока выполнения работ, указанного в п. 1.3 договора.
Проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за выполненные работы.
Осуществить приемку объемов выполненных работ на объекте на основании актов приемки выполненных работ КС-2.
3.5.Осуществлять технический (строительный) надзор за ходом выполнения работ по по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории, соответствием объема, качества работ локальной смете, условиям настоящего договора, строительным нормам и правилам и требованиям иных нормативных документов.
^
Проверять наличие необходимых разрешений и сертификатов соответствия у Подрядчика и поставщиков материалов.
Предъявлять претензии к Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им договорных обязательств. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, проектно-сметной и рабочей документации, давать предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
4.3.Проверять на соответствие установленным требованиям и нормам оборудование и материалы, используемые при выполнении работ по настоящему договору, осуществлять надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты ремонта.
Сертификаты соответствия, товарно-транспортные накладные, используемые при выполнении работ материалы и оборудование, Подрядчиком предъявляются Заказчику по первому требованию.
4.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ, проверять соблюдение Правил техники безопасности в любое время в течение всего периода ремонта.
^
Предоставляет Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставленных ему полномочий.
Выполнить все работы качественно и в срок, установленный в п. 1.3 настоящего договора, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и рабочей документацией, действующими строительными нормами и правилами и требованиями иных нормативных документов.
Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой.
Соблюдать при выполнении работ по настоящему договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности, правила охраны окружающей среды, зеленых насаждений.
Своевременно и полностью своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные при приемке работ; в период гарантийного срока устранять допущенные недостатки и дефекты в выполненных работах - в течение 10 дней со дня получения претензий от Заказчика.
Нести ответственность за санитарное состояние и уборку зоны работ, обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора со строительной площадки во время и после завершения выполнения всех работ по настоящему договору.
Сдать объект после ремонта в состоянии, пригодном сразу для эксплуатации.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС-2, подтвержденные Заказчиком, и справки о стоимости работ формы КС-3.
Согласовать с Заказчиком перечень организаций, с которым предполагается заключение договоров субподряда.
Представлять Заказчику сметную документацию, техническую и иную документацию.
По запросу Заказчика представлять бухгалтерский баланс и приложения к нему (формы № 1,2,4), с отметкой ИФНС России по Чувашской Республике.
В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной и рабочей документации и требованиям строительных норм и правил Подрядчик обязан устранить все недостатки без дополнительной оплаты.
Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
Права Подрядчика
В случае выявления необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, представить Заказчику письменно информацию об объемах таких работ с обоснованием необходимости их выполнения, для получения разрешения на их выполнение.
В случае невыполнения Заказчиком в срок своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, приводящих к задержке выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик имеет право на продление сроков на соответствующий период. Продление срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
^
При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счетов-фактур и иных необходимых документов, предусмотренных характером выполненных работ.
Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи объекта рабочей комиссии Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от стоимости настоящего договора. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.
За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
8.3 Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.4. В случае повреждения имущества, зеленых насаждений по вине Подрядчика или субподрядчиков при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
8.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом обнаруженных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от суммы, полученной Подрядчиком по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
8.6. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора.
8.7. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9. Гарантии
9.1.Подрядчик:
9.1.1. Гарантирует выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной и рабочей документацией; устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет, в срок не позднее 10 дней с момента их выявления (получения претензии от Заказчика).
9.1.2. Гарантирует надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, их соответствие стандартам и техническим условиям, их обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
9.1.3. Гарантирует, что качество выполненных работ соответствует строительным нормам и правилам, установленным в Российской Федерации, а также иным требованиям, предъявляемыми к указанным работам на территории Российской Федерации, и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5-х лет с момента полного завершения работ по настоящему договору и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
^
Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
В случае расторжения договора выполненные работы передаются Заказчику по акту, подписанному сторонами. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Обстоятельства непреодолимой силы
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров; в претензионном порядке.
Претензия направляется контрагенту приложением подтверждающих заявленных требований и документов и должна быть рассмотрена в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.
В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
^
Обязательства по финансированию расходов за выполненные без согласования с Заказчиком работы на объекте, превышающие установленные настоящим договором суммы, возлагаются на Подрядчика.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
К настоящему договору прилагаются: техническое задание (Приложение № 1 к договору), смета (Приложение № 2 к договору), календарный план (Приложение № 3 к договору), которые являются его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
^
ПОСТАВЩИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии
428018, г. Чебоксары, Московский пр., 11А
ОГРН 1022101282642
^
Телефон 58-64-09
р/с 40601810000003000001 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России в г. Чебоксары
л/с 30266А00751
БИК 049706001
Главный врач ____________ В.И.Бычков
М.П.
|
|
Приложение № 1
к договору № от « » 2012 года
^
на выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
Предмет договора:
Выполнение работ по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории.
^
Российская Федерация, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 11А.
Сроки выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания договора.
^ - в соответствии с настоящим техническим заданием, договором, проектно-сметной и рабочей документацией, СНиП, СанПин, техническими регламентами и другими нормативными документами.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства работе персонала и лечению пациентов Заказчика, и представлять для них угрозу.
Все работы на объекте Заказчика должны проводиться в условиях действующего распорядка работы учреждения (график работы учреждения в рабочие дни - с 7 час. 30 мин до 20 час. 20 мин., в субботу - с 7 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.).
Выполнение ремонтных работ в воскресенье и праздничные дни запрещается. В исключительных случаях возможно проведение ремонтных работ в указанные дни с письменного разрешения администрации учреждения.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте Заказчика.
Производить работы с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
Подрядчик обязан представить приказ о назначении представителя, ответственного за проведение работ по ремонту на объекте.
^
На объекте необходимо использовать только оборудование, материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Материалы, оборудование, используемые Подрядчиком на объекте, должны соответствовать материалам, оборудованию, предусмотренным проектно-сметной и рабочей документацией Заказчика.
Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения Подрядчик за счет собственных средств обязуется произвести работы по их восстановлению.
Ответственность за сохранность имущества АУ Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздравсоцразвития Чувашии, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора, возлагается на Подрядчика.
Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, изделия и оборудование должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и экологической безопасности, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости, гигиеническим требованиям. Все поставляемое для проведения ремонта оборудование, изделия, материалы должны быть новыми, 2012 года выпуска, не бывшими в эксплуатации/употреблении, в упаковке, обеспечивающей безопасную транспортировку до места выполнения работ, сопровождаться необходимыми санитарно-эпидемиологическими сертификатами, сертификатами качества (соответствия), паспортами и инструкциями по монтажу (установке) на русском языке и должны быть рекомендовано к использованию на территории РФ, не должны быть запрещены для использования в лечебных учреждениях. После сдачи работ для применяемых материалов должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, а также документы, подтверждающие цену поставщика (счета, товарно-транспортные накладные и иные документы). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану.
^
Подрядчик по первому требованию должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество материалов, их соответствие нормам, ГОСТам и т.д. Скрытые работы – должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.
При возникновении условий, не оговоренных проектно-сметной и рабочей документацией, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.
^
Гарантия качества на выполненные работы, поставленные материалы и оборудование, а также на весь отремонтированный объект составляет сроком не менее 5 лет. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору – на все, составляющее результат работ.
Срок гарантии исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения, указанных результатов со стороны третьих лиц.
^
Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определённых федеральными нормативными документами.
Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан:
соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений;
обеспечить санитарное и противопожарное состояние и уборку зоны работ и территории (площадки), используемой для складирования материалов;
выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами;
выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;
на объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий;
выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по безопасности труда и гигиене в строительстве;
лакокрасочные, изоляционные, взрывоопасные или вредные вещества складировать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
Во время выполнения работ и по окончании строительный мусор должен быть удален без загрязнения территории.
Объект сдается Подрядчиком и принимается Заказчиком только после приведения его в состояние, пригодное сразу для эксплуатации.
^
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителей Подрядчика.
Подрядчик обязан:
- За 3 дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ;
- Представить Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также формы КС-2 и КС-3.
- Перед подписанием актов выполненных работ Подрядчик предоставляет копии счетов-фактур, подтверждающих цены на материалы, указанные в актах, сертификаты соответствия и иные документы по требованию Заказчика.
Подрядчик:
________________
М.П.
|
Заказчик:
Главный врач _____________ В.И.Бычков
М.П.
|
Приложение № 2
к договору № от « » 2012 года
^
Подрядчик:
________________
М.П.
|
Заказчик:
Главный врач _____________ В.И.Бычков
М.П.
|
Приложение № 3
к договору № от 2012 г.
^
по ремонту вентиляционной системы в помещениях зуботехнической лаборатории
№
п/п
|
Виды работ
(заполняется участником закупки в соответствии с проектно-сметной документацией)
|
Периоды выполнения работ (например, 1-15 сентября, 15-20 сентября и т.д.)
|
Количество дней на выполнение работ (рассчитывает-ся из столбца 3), дней
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Начало выполнения работ
|
... 2012г. – с момента подписания договора
|
|
1.
|
Электросиловое оборудование. Локальная смета № 02-01-01:
в том числе виды работ:
1.
2. и т.д.
|
...2012г.-...2012г.
|
|
2.
|
Вентиляция. Локальная смета № 02-01-02:
в том числе виды работ:
1.
2. и т.д.
|
...2012г.-...2012г.
|
|
3.
|
Теплоснабжение П1. Локальная смета № 02-01-03:
в том числе виды работ:
1.
2. и т.д.
|
...2012г.-
...2012г.
|
|
|
Окончание работ
|
...2012
|
45 дней с момента заключения договора
|
Подрядчик:
________________
М.П.
|
Заказчик:
Главный врач _____________ В.И.Бычков
М.П.
|
|
