Открытый аукцион в электронной форме по размещению заказа на право заключения государственного контракта на поставку аппаратуры медицинской

^ ГКУЗ МО "Центральная клиническая психиатрическая больница", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Поддубного Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (код аукциона ______________________________), на основании протокола № _____________________________ заключили настоящий государственный контракт на поставку аппаратуры медицинской (Группа 133) (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1.«ПОСТАВЩИК» обязуется поставить товар, а «ЗАКАЗЧИК» принять и обеспечить оплату поставленного товара – «_____________________________________» (далее по тексту «товар»), в соответствии со спецификацией поставляемого товара (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.


^ 2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1.Цена настоящего КОНТРАКТА установлена в валюте РФ. В цену настоящего КОНТРАКТА включено: стоимость товара; его страховка; упаковка; доставка до «ЗАКАЗЧИКА», а также все расходы, сборы и налоги, которые «ПОСТАВЩИК» оплатит в связи с реализацией настоящего КОНТРАКТА.

2.2.Стоимость товара по настоящему КОНТРАКТУ составляет _________________ (_________________) рублей ____ копеек, том числе НДС в размере _____%.

2.3.«ЗАКАЗЧИК», при заключении КОНТРАКТА, по согласованию с «ПОСТАВЩИКОМ» вправе увеличить количество товара на сумму, не превышающую разницу между ценой настоящего КОНТРАКТА, предложенной «ПОСТАВЩИКОМ» и начальной (максимальной) цены КОНТРАКТА.

2.4.Аванс не предусматривается.

«ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату при наличии бюджетного финансирования после предоставления счета, счета-фактуры и подписания товарной накладной в течение 30 (тридцати) банковских дней по безналичному расчету.

2.5. Цена настоящего КОНТРАКТА является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего КОНТРАКТА.


^ 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА


3.1.Поставка товара осуществляется в строгом соответствии с характеристиками, указанными в спецификации поставляемого товара (Приложение №1).

3.2.Срок (период) поставки товара – с ______________ по 05 декабря 2012 года.

3.3.Место поставки товара – 127083 г. Москва, ул. 8 Марта, д.1.

3.4.Поставка товара осуществляется по письменной заявке «ЗАКАЗЧИКА»; автотранспортом поставщика. Заявка оформляется уполномоченным лицом «ЗАКАЗЧИКА». Заявка оформляется «ЗАКАЗЧИКОМ» в письменной форме и отправляется «ПОСТАВЩИКУ» по средствам факсимильной связи или по электронной почте.

3.5.Поставка товара осуществляется автотранспортом «ПОСТАВЩИКА», по адресу 127083 г. Москва, ул. 8 Марта, д.1., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (Московского времени).

3.6. Прием товара отечественного производителя осуществляется в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7 (в действующей редакции с изменениями и дополнениями) и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6 (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).

Прием товара импортного производства осуществляется в соответствии с инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 октября 1990 года (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). К товару импортного производства должна быть приложена аннотация (инструкция) на русском языке.

3.7. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает «ПОСТАВЩИК» за свой счет.

3.8. Транспортные расходы по доставке, допоставке и/или по замене товара, в случаях, установленных пунктами 5 и 6 настоящего КОНТРАКТА, принимает на себя «ПОСТАВЩИК».

3.9. «ПОСТАВЩИК» гарантирует, что товар на момент передачи «ЗАКАЗЧИКУ» принадлежит «ПОСТАВЩИКУ» на праве собственности, никому другому не продан, не является предметом залога, не находится под арестом, а также не является предметом спора по искам третьих лиц.

3.10. «ПОСТАВЩИК» гарантирует, что поставляемый товар не является фальсификатом и был произведен на производственной площадке.

3.11. Право собственности на товар, а также все риски, связанные с ним переходят от «ПОСТАВЩИКА» к «ЗАКАЗЧИКУ» при наличии следующих документов:

• 
  копии сертификатов соответствия Госстандарта РФ (заверенных надлежащим образом) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  
• 
  счета, счета-фактуры, товарной накладной и акта сдачи-приемки поставленного товара
  

после подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки поставленного товара.

Товарная накладная должна быть оформлена по унифицированной форме №ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 года №132).

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 02 декабря 2000 года №914 (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).


^ 4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА


4.1.Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов и ТУ, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.

4.2.Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с установленными государственными стандартами.

4.3. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров и за его счет.


5. ГАРАНТИИ

1. 
   На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром.
   

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Гарантийных картах, оформляемых Поставщиком к каждому Договору поставки, составленных по форме согласно Приложению № 2

5.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).

5.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийное обслуживание, необходимый ремонт, устранение недостатков, а также осуществлять монтаж и наладку товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. На поставляемый товар Поставщик вместе со своей гарантией обязан предоставить гарантию производителя данного товара, предоставление такой гарантии осуществляется вместе с поставкой товара.

6. РЕКЛАМАЦИЯ


6.1. Товар проверяется полномочными представителями «ЗАКАЗЧИКА» и «ПОСТАВЩИКА» на соответствие сертификатам соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическими заключениям, иным документам, предусмотренными действующим законодательством РФ и условиям настоящего КОНТРАКТА. Указанная проверка проводится на складе «ЗАКАЗЧИКА» при получении товара до оформления товарной накладной.

6.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества товара сертификатам соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическими заключениям, иным документам, предусмотренными действующим законодательством РФ и условиям настоящего КОНТРАКТА, «ЗАКАЗЧИК» имеет право оспорить качество товара, заявить рекламацию и не принять товар, не соответствующий сертификатам соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическими заключениям, иным документам, предусмотренными действующим законодательством РФ и условиям настоящего КОНТРАКТА.

При этом Стороны составляют акт, оформленный в соответствии с действующими в Российской Федерации законами и правилами с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

6.3. «ПОСТАВЩИК» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить за свой счет заказанную партию товара, признанную несоответствующей сертификатам соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическим заключениям, иным документам, предусмотренными действующим законодательством РФ и условиям настоящего КОНТРАКТА.

6.4. Товар проверяется полномочными представителями «ЗАКАЗЧИКА» и «ПОСТАВЩИКА» на соответствие товара по количеству и ассортименту. Указанная проверка проводится на складе «ЗАКАЗЧИКА». В случае несоответствия количества и/или ассортимента товара «ЗАКАЗЧИК» делает отметку в товарной накладной о фактически принятом товаре. В случае недопоставки заказанной партии товара «ПОСТАВЩИК» в течение 2 (двух) рабочих дней должен допоставить или дать письменное объяснение о несоответствии заявки «ЗАКАЗЧИКА».


^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту и законодательству Российской Федерации Заказчик и Поставщик несут
ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Заказчик и Поставщик не несут ответственности за действия третьих лиц,
повлекшие за собой возникновение обстоятельств, препятствующих исполнению
условий настоящего Контракта. Заказчик и Поставщик обязаны незамедлительно
оповестить друг друга о таких обстоятельствах и принять меры к их устранению.


^ 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА


8.1. Органы исполнительной государственной власти Московской области и должностные лица, уполномоченные Губернатором Московской области или Правительством Московской области, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить проверки соответствия поставок Товаров для государственных нужд Московской области требованиям настоящего Контракта.


^ 9. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА


9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2012 года включительно, а в части исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате поставленного Товара до полного их завершения.


^ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Контракту в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее обстоятельств, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону и подтвердить данные обстоятельства документально. В этом случае Стороны составляют дополнительный протокол, где оговаривают порядок исполнения Контракта.

10.2. Если указанные в предыдущем пункте обстоятельства продолжаются более 60 дней, любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Контракту, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные убытки.

10.3. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения
настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту автоматически переходят к
правопреемнику Заказчика или Поставщика.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются приложениями к нему.

10.5. Все споры и разногласия, возникающие по исполнению данного Контракта, разрешаются
по возможности путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны разрешают
споры в установленном законом порядке в Арбитражном суде.

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут на основании обоюдного согласия Сторон
или по решению суда.

10.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются
неотъемлемой его частью.

10.8. В соответствии с главой 3.1. ст.41.12 Закона №94-ФЗ настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами электронно-цифровой подписью.


^ 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

^ 12. ПОДПИСИ СТОРОН


Главный врач

ГКУЗ МО «ЦКПБ»


_____________ (В.И. Поддубный) _______________ ( )


«____» ______________ 201__г. «____» ______________ 201__г.


Приложение № 1

к Государственному контракту

от «____» _____________201__г. № _______________________

Спецификация

на поставку аппаратуры медицинской (Группа 133)

№ пп

Торговое название

Характеристики товара

Ед. из.

Кол-во

Цена ед. товара в рублях ( в т.ч. НДС )

Итого

Фирма - изготовитель. Страна происхо-ждения

Гарантий-ный срок

1

…

ВСЕГО

Цена Контракта составляет (прописью)________________руб._____коп., в том числе НДС ( %) (сумма НДС цифрами и прописью)_______________руб._____коп.


Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия (при поставке товара)

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, или при обнаружении несоответствия его качества государственным стандартам и требованиям государственного контракта, поступивший Товар не принимается


^ Заказчик: Поставщик:


__________________ В.И. Поддубный ___________________ / /


Приложение № 2

к Государственному контракту

от «____» _____________201__г. № _______________________


ФОРМА

^ ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

№ п\п	Наименование	Серийный номер	Дата начала гарантии	Срок гарантии	Условия предоставления гарантийных обязательств

Заказчик: Поставщик:


__________________ В.И. Поддубный ___________________ / /