Уведомление о проведении запроса предложений
|
|
Скачать 463.17 Kb.
|
|
Уведомление о проведении запроса предложений № 5 от 15.08.2012г. 1. Запрос предложений по определению поставщика в целях заключения с ним договора на поставку передвижного стоматологического кабинета КПС – 01 (прицеп «Купава»). Запрос предложений проводится на основании приказа АУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» № 96 от 10.08.2012г. 2. Заказчик: АУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника». 3. Источник финансирования: целевые субсидии из республиканского бюджета. 4. Предмет договора: поставка передвижного стоматологического кабинета КПС – 01 (прицеп «Купава»). 5. Место и срок поставки товара:
6. Требования к участникам: к участию в запросе предложений допускаются юридические и физические лица, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить договор, а также отвечающие следующим требованиям: в соответствии с документацией для проведения запроса предложений (Приложение №1 к уведомлению). 7. Место, время и срок подачи предложений: Для участия в запросе предложений необходимо подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями документации с 08:00 часов 16.08.2012г. до 9:00 часов (время местное) 27.08.2012 года. 8.Заявки представляются по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15а, приемная. 9. Контактные лица: Бардаханова Клавдия Анатольевна, Очирова Галина Балданимаевна. Контактный телефон: 8 (3012) 43-74-55, 66-19-77 Ио главный врач АУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» __________________ /Дашидоржиев Ю.Д. Приложение №1 к Уведомлению о запросе предложений ^ заключения с ним договора на поставку передвижного стоматологического кабинета КПС – 01 (прицеп «Купава»).
Приложения к документации: Приложение № 1 к Разделу 1 документации «Содержание, форма, состав и оформление заявки на участие в запросе предложений, инструкция по ее заполнению» Заявка на участие в запросе предложений Кому: __________________________________________________________________________ Уважаемые господа!
2. Мы согласны поставить товар, предусмотренный предметом договора на условиях, которые мы представили в настоящей заявке. 3. Мы ознакомлены с технической частью документации, утвержденной Заказчиком. 4. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно: 1) непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; 3) отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято. 5. Наше предложение о цене договора составляет _________ рублей, _________ копеек (____________________________). Прописью 6. Наше предложение о сроке поставки товара составляет _________ (____________________________) календарных дней. Прописью Приложение № 2 к Разделу 1 документации «Содержание, форма, состав и оформление заявки на участие в запросе предложений, инструкция по ее заполнению» ^ представляемых для участия в запросе предложений
Приложение № 1 к Разделу 4 документации «Требования к описанию участниками запроса предложений поставляемого товара, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных характеристик» Таблица № 1
^ ____________________________________ Качество и функциональные характеристики товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации подтверждаются следующими документами (перечислить например, паспортом на товар, сертификатом соответствия и т.п.): ^ _________________ (Ф.И.О.) (подпись) МП Приложение № 1 к Разделу 17 документации. «Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений»
^ Общие положения: 1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с установленными критериями и в порядке, которые установлены Документацией. Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. 2. Критериями оценки заявок являются: 1) Цена договора; 2) Срок предоставления гарантии качества; 3) Срок поставки товара. 3. Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 6. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. ^ Для каждого участника запроса предложений проводится балльная оценка для всех j - критериев (показателей), рассматриваемых в заявке. Каждому критерию (показателю) присваивается коэффициент весомости Вj, отражающий относительную значимость критерия (показателя). Коэффициенты Вj формируются экспертно с учетом достижения целей запроса предложений, наиболее полно удовлетворяющих требованиям заказчика. При установлении коэффициентов весомости необходимо обязательное соблюдение условия, чтобы сумма коэффициентов весомости всех критериев (показателей) была равна единице: n ∑ Вj = 1 j=1 где n - число рассматриваемых критериев (показателей). Суммарная оценка заявки i - го участника запроса предложений определяется по формуле: Бi∑ = ∑Bj × Бij где Вj – коэффициент весомости i - го критерия (показателя); Бij - балльная оценка j - го критерия (показателя) для i- го участника размещения заказа; n - число рассматриваемых критериев (показателей). По трёхбалльной шкале оценивается степень соответствия критерия требованиям документации, при этом оценку необходимо формировать исходя из следующих условий: 1. Цена договора 1. балл – Цена договора равна, либо превышает цену установленную документацией; 2. балла – Цена договора меньше установленной документацией до 5% в абсолютном числовом выражении; 3. балла – – Цена договора меньше установленной документацией более чем на 5% в абсолютном числовом выражении. ^ срок предоставления гарантии качества товара соответствует заявленному в документации. 2. балла - срок предоставления гарантии качества товара больше заявленного в документации до 5% в абсолютном числовом выражении. 3. балла - срок предоставления гарантии качества товара больше заявленного в документации более чем на 5% в абсолютном числовом выражении. ^ срок поставки товара меньше заявленного в документации до 5% в абсолютном числовом выражении; 3. балла – срок поставки товара меньше заявленного в документации более чем на 5% в абсолютном числовом выражении. Оценивание заключается в назначении коэффициентов весомости критериев в соответствии с их значимостью. Принятые коэффициенты весомости для групп критериев оценки заявок указаны в таблице: Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на поставку товара, признанных отвечающими требованиям документации на этапе рассмотрения заявок, производится на основе следующих критериев:
- если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная словами;-если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда по мнению Заказчика совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.^ Проект Гражданско-правовой договор № ____ г. Улан-Удэ «__ » _______ 2012 г. Автономное учреждение здравоохранения «Республиканская стоматологическая поликлиника», в лице главного врача Будаева Бато-Жаргала Аюшеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, в лице _____________, действующего на основании _____, в дальнейшем именуем__ «Поставщик» с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
2.1 Общая стоимость Товара составляет ____ (____) руб. 2.2 Предоплата в размере 30% от цены заключенного договора выплачивается Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора. Дальнейшая оплата производится Заказчиком путем безналичного перевода денежных средств на указанный Поставщиком счет по факту поставки и после принятия Товара Заказчиком по качеству и количеству, в течение 10 банковских дней. 2.3. На момент исполнения Договора сумма является неизменной, индексации не подлежит. 2.4. В цену договора включены все расходы Поставщика, в т.ч. транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов, установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание и обучение сотрудников Заказчика работе на оборудовании. 2.5. Для оплаты поставленного Товара Поставщик представляет Заказчику: счет-фактуру, счет на оплату, товарную накладную. 2.6. Оплата производится из средств консолидированного бюджета.
3.1. Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим требованиям: на Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Поставщик обязан предоставить соответствующие сертификаты. Товар должен поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технического задания. 3.2. Товар поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями действующих на момент исполнения договора стандартов. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения. Поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. 3.3. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Поставщиком должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Товара. Товар подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара несмываемой краской и включать в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Договора, весе и размере. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Поставщика производство маркировки Товара за счет Поставщика. 3.4. Поставщик обязан предоставить следующую информацию о Товаре на русском языке: 3.5.1. об изготовителе и месте его нахождения, обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать Товар, о проведении сертификации и номерах сертификата соответствия; 3.5.2. о потребительских свойствах Товара, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации; 3.5.3. о сроке службы и сроке годности Товара, если такой срок установлен. Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице Товара.
^ 4.1.1. Поставить Товар по адресу: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15а даты заключения договора до 1 декабря 2012 года. Доставка, погрузка, разгрузка, пусконаладочные работы (установка и ввод оборудования в эксплуатацию), гарантийное обслуживание и обучение сотрудников Заказчика работе на оборудовании, производятся силами и за счет Поставщика. 4.1.2. В случае выявления недостачи осуществить допоставку в срок, согласованный сторонами. 4.1.3. Передать Товар уполномоченному на приемку товара лицу в рабочие дни: с 8.30 час. – 15.00 часов. 4.1.4. Извещать Заказчика о точном времени доставки Товара любым способом, обеспечивающим надлежащее (в срок) уведомление Заказчика. 4.1.5. Производить замену Товара ненадлежащего качества в срок, дополнительно согласованный сторонами. 4.1.6. Не поставлять Товар, не предусмотренный настоящим Договором. В случае поставки Товара, не предусмотренного договором, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты такого Товара. 4.1.7. В случае поставки Товара, несоответствующего настоящему договору, произвести замену на Товар, предусмотренный договором, в срок, дополнительно согласованный сторонами. 4.1.8. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, выпущено в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Заказчику Товар соответствует стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации и разрешено к использованию. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что товар в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном его использовании. Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем, и начинает течь с даты ввода Товара в эксплуатацию (подписания Акта ввода в эксплуатацию) Заказчиком. ^ 4.2.1. Поставить Товар досрочно с согласия Заказчика. 4.2.2. Участвовать в приемке Товара по качеству и количеству. 4.3. При исполнении настоящего Договора Заказчик обязуется: 4.3.1. Принять Товар по количеству и качеству в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, и инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7, и сообщить Поставщику о выявленных недостаче или недостатках Товара телеграммой, факсом, телефонограммой, посредством электронной почты в срок, не превышающий трех дней с момента подписания товарной накладной. 4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, установленные п.2.2. настоящего договора. ^ 4.4.1. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара заявленным требованиям вправе по своему выбору потребовать: - замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям договора; - отказаться от исполнения договора. 4.4.2. Отказаться от приемки поставленного Товара при обнаружении недостатков, которые исключают возможность использования его по назначению. ^ 5.1. Стороны настоящего Договора определили, что поставка Товара будет осуществляться в сроки, установленные Сторонами. 5.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком непосредственно в адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре. Поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. 5.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику все принадлежности (в том числе расходные материалы) этого Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании Товара по его назначению (далее по тексту - “Документация”). 5.4. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара представить Заказчику товарные накладные на Товар, а так же Акт сдачи-приемки Товара в 2-х экз. При получении Товара представитель Заказчика проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в накладных Поставщика и в настоящем Договоре, а так же соответствие условиям настоящего Договора. 5.5. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и ассортименту в присутствие представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика Заказчик осуществляет приемку Товара приемочной комиссией, о результатах которой информирует Поставщика в 3-хдневный срок путем направления Поставщику документов по приемке. 5.6. В случае поставки технически сложного оборудования, нарушения целостности упаковки, тарирования или правил транспортировки Товара, либо возникновения иных обоснованных сомнений в сохранности, комплектности, качестве оборудования, представитель Заказчика может потребовать от представителя Поставщика проверки соответствия Товара условиям настоящего Договора в процессе его приемки, а при отсутствии представителя Поставщика в месте приемки Товара провести ее самостоятельно. Сведения о результатах проверки Товара вносятся в Акт сдачи-приемки Товара. 5.7.В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара полностью либо частично условиям Договора, Заказчик обязан отказаться от приемки поставленного Товара полностью либо частично. В случае отказа Заказчика от приемки поставленного Поставщиком Товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) такого Товара уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотивов отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком Товара. Поставщик обязуется не позднее 3-х дней с даты получения уведомления об отказе приемки Товара Заказчиком вывезти Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора. При этом обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией его и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним. 5.8.В случае поставки Поставщиком в нарушение условий Договора Товара с нарушениями требований к его комплектности Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения цены Товара; - доукомплектования Товара в срок, который в этом случае Заказчик установит в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Договору. Если Поставщик в разумный срок не выполнит требования Заказчика о доукомплектовании товара, последний вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного товара на комплектный; - отказаться от исполнения договора купли-продажи. 5.9.Уведомления (претензии) Заказчика по вопросам несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора направляются Заказчиком Поставщику в течение 3-х рабочих дней с даты поставки. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара, согласно условиям Договора. В случае недопоставки Товара и\или не предоставления документации на оборудования Поставщик обязуется произвести его допоставку (предоставление) в срок не более 3-х дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика. 5.10. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара (партии Товара) представителем Заказчика по Акту сдачи-приемки. Акт сдачи-приемки утверждается руководителем Заказчика в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих дней с даты окончания поставки, после чего подлежит направлению в адрес Поставщика. ^ 6.1. Поставщик осуществляет обслуживание товара в течение всего гарантийного срока. Качество и комплектность поставленного оборудования должны соответствовать ГОСТам, технической документации и сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, международным стандартам, санитарно-эпидемиологическим заключениям. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.). Объем предоставления гарантий качества поставляемого товара, выполняемых работ Поставщиком (в том числе гарантия Поставщика от Производителя товара) предоставляется в полном объеме на срок ___________________ с момента ввода оборудования в эксплуатацию (но не менее срока, установленного производителем). Гарантии включают в себя исправление любых недостатков товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, заказчику представляется функционально аналогичный товар на время ремонта. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков. 6.2. Все расходы по ремонту и обслуживанию осуществляются Поставщиком в полном объеме в течение гарантийного срока. Все работы и сопутствующие товары по обслуживанию товара, не включенные в объем предоставления гарантии качества товара, оплачиваются Заказчиком. 6.3. Срок предоставления гарантии в полном объеме составляет ___________________, но не менее срока, установленного производителем, с момента подписания акта ввода Товара в эксплуатацию, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. ^ 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за тем, в котором обязательство должно было быть исполнено. Размер неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Поставщик считается просрочившим в случаях: недопоставки товара, поставки товара ненадлежащего качества, поставки товара, не соответствующего условиям настоящего договора, нарушения сроков поставки товара, непредставления Документации одновременно с Товаром, поставки некомплектного товара. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за тем, в котором обязательство должно было быть исполнено. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7.4. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим способом свои обязательства, освобождается от ответственности в следующих случаях: - если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательства и условиям договора, она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства; - если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств не позднее, чем в десятидневный срок. В противном случае Сторона лишается возможности ссылаться на эти обстоятельства, и несет ответственность за нарушение принятых на себя обязательств. 7.5. Сторона, виновная в неисполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, возмещает другой стороне причиненные ей убытки. ^ 8.1. По настоящему договору предусмотрено обеспечение его исполнения в размере 10% от первоначальной (максимальной) цены лота и составляет ____ (____) рублей 00 копеек. 8.2. Исполнение Договора может быть обеспечено: залогом денежных средств, безотзывной банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно. 8.3. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде залога денежных средств, сумма обеспечения должна бать перечислена по следующим банковским реквизитам: Автономное учреждение здравоохранения «Республиканская стоматологическая поликлиника» 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 15а ИНН 0323349582 КПП 032301001 ОАО АК «Байкалбанк», г. Улан-Удэ р/с 40703810300040000136 к/с 30101810200000000736 8.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Поставщиком, либо в виде возврата оригинала банковской гарантии в течение пяти рабочих дней со дня выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. 8.5. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение (дата почтового отправления). 8.6. Срок предоставления обеспечения исполнения договора – до окончания срока действия гарантии. ^ 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2012 г. Истечение срока действия договора не влияет на обязательства Поставщика по предоставлению гарантии. 9.2. При возникновении споров по настоящему Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора рассмотрение производится в установленном законе порядке. 9.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.4. Договоренность сторон, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается согласованной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 9.5 Риск случайной гибели Товара переходит с Поставщика на Заказчика с момента подписания товарно-транспортной накладной, Акта приема-передачи Товара. 9.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. 9.7. В случае существенного нарушения срока поставки товара Заказчик оставляет за собой право обратиться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с требованием о расторжении договора. 9.8. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 1. Спецификация; 2. Техническое задание. ^
Приложение № 1 Гражданско-правовому договору № ___________________ от ________________ 2012 г. Спецификация
ИТОГО: _____________________________
Приложение № 2 ^ на передвижной стоматологический кабинет Общие требования: Область применения: предназначен для оказания стоматологической помощи жителям, проживающим в труднодоступных населенных пунктах, удаленных от стационарных лечебно-профилактических учреждений. ^ не ранее 2012 года. Товар должен быть новым, т. е. не бывшим в употреблении, а так же не должен быть обременен правами третьих лиц. ^ - оригинал паспорта изделия; - копия сертификата соответствия госстандарта России; - копия регистрационного удостоверение МЗ РФ; - копия санитарно-эпидемиологическое заключения; - копия санитарно-эпидемиологическое заключения на хранение и использование рентгеновского аппарата; - копия одобрения типа транспортного средства на автомобиль; - оригиналы товаросопроводительных документов, акт ввода изделия в эксплуатацию, счет-фактура; - иная документация, прилагаемая к изделию производителем. ^ в течение 3-х (трех) месяцев со дня подписания государственного контракта.
^
^
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям