Приглашает к участию в конкурсе способом запроса котировок цен
|
|
Скачать 88.93 Kb.
|
|
МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» приглашает к участию в конкурсе способом запроса котировок цен 1. Информация о муниципальном заказчике: МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника». Почтовый адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, 69. Электронный адрес: [email protected] 2. Источник финансирования – бюджет города Пензы. 3. Форма котировочной заявки: приложение № 1. 4. Проект муниципального контракта: приложение № 2. 5. Наименование товара: компьютерная техника.
6. Обязательное наличие при поставке - санитарно-гигиенического сертификата и сертификата соответствия ГОСТ Стандарта России на системные блоки и мониторы. 7. Место поставки товара: г. Пенза, ул. Володарского, 69. 8. Сроки поставки товара: 1 квартал 2010 года. 9. Цена товара указана с учетом затрат на сборку, доставку, установку, монтаж оборудования, установку лицензионного программного обеспечения и перенос баз данных со старой техники на новое оборудование, уплату налогов, страхование, транспортировку и других обязательных платежей. 10. Максимальная цена контракта: 300 000 рублей. 11. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, 69, 2 этаж, бухгалтерия, с 9 часов 00 минут 25 января по 3 февраля 2010 года, 10.00 (время московское). 12. Оплата будет производиться в течение 1 квартала 2010 года. 13. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Главный врач П.И. Скуридин Приложение 1 ^ Кому МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» Уважаемые господа! Подрядчик:_______________________________________________________ Место нахождения:________________________________________________ Банковские реквизиты:____________________________________________ Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем Вам осуществить поставку компьютерной техники:
Цена товара указана с учетом затрат на сборку, доставку, установку, монтаж оборудования, установку лицензионного программного обеспечения и перенос баз данных со старой техники на новое оборудование, уплату налогов, страхование, транспортировку и других обязательных платежей. В случае признания победителем в запросе котировок, мы выражаем согласие, заключить и исполнить муниципальный контракт, в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок. Руководитель ______________________________________(ФИО, подпись) МП Приложение № 2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___ г. Пенза «_____» _____________ 2010 года ^ именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главного врача Скуридин П.И., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________, действующего на основании ____________ с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания единой комиссии № _____ от _______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: ^
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. «Поставщик» принимает на себя обязанность по поставке компьютерной техники, надлежащее качество которой подтверждено соответствующими сертификатами, в соответствии с заявкой «Муниципального заказчика», а «Муниципальный заказчик» обязуется принять и оплатить выполненный заказ согласно настоящему контракту. 2.1.1. Поставка компьютерной техники производится транспортом «Поставщика», расходы связанные с доставкой входят в стоимость товара. 2.1.2. «Поставщик» гарантирует поставку качественных товаров. В случае некачественной продукции «Муниципальный заказчик» составляет акт о некачественной продукции, а «Поставщик» обязуется за свой счет без дополнительной оплаты выполнить требования «Муниципального заказчика» по устранению недостатков. Обязательное наличие при поставке - санитарно-гигиенического сертификата и сертификата соответствия ГОСТ Стандарта России на системные блоки и мониторы. 2.1.3. «Поставщик» обязан письменно в течение 10 дней сообщать «Муниципальному заказчику» об изменениях наименования, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации. 2.2. «Муниципальный заказчик» обязуется перечислять денежные средства на расчетный счет «Поставщика» по мере поступления из городского бюджета. 2.3. «Муниципальный заказчик» имеет право: заказать товар на сумму, не превышающую установленный ему лимит. ^ 3.1. Цена поставки товара определена в ходе конкурса на право поставки компьютерной техники и указана в приложении 1 настоящего контракта и остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта, и не может быть изменена «Поставщиком» в одностороннем порядке. Не являются основанием для изменения цены: увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы. 3.2. Сумма контракта составляет ___________________ рублей. 3.3. Оплата поставки производится безналичным порядком перечислением денежных средств с расчетного счета «Муниципального заказчика» на расчетный счет «Поставщика» по мере поступления денежных средств из бюджета города Пензы. ^ 4.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.03.2010 г. 4.2. Поставщик, нарушавший условия контракта будет внесён в реестр недобросовестных поставщиков. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Споры, возникающие по поводу исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 5.1.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном Положением о претензионном порядке. 5.2. При невозможности решения разногласий путем переговоров, спор решается в арбитражном суде. 5.3. За просрочку поставки товара «Поставщик» уплачивает «Муниципальному заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недопоставленной компьютерной техники за каждый день просрочки. 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту «Поставщик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. ^
Приложение № 1 к муниципальному контракту от ______________ № ______
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям